青蓝网>合同协议>施工合同>施工合同

施工合同

时间:2021-07-31 10:43:21 施工合同 我要投稿

【精华】施工合同汇总8篇

  随着人们法律意识的加强,合同的地位越来越不容忽视,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编为大家收集的施工合同8篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

【精华】施工合同汇总8篇

施工合同 篇1

  承租单位: (简称甲方) 出租单位: (简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确承租方与出租方的权利与义务,经双方协商一致签订本合同。

  第一条 租赁施工电梯型号及附件、名称、数量

  1、电梯型号SC200/200型,数量 台;高度满足工地要求;

  2、工程名称:

  3、施工地点:

  第二条 租赁期限

  进场时间:预计 年月 日

  第三条 租金计算办法及交纳期限

  1、电梯预计适用于期限 个月,不足 个月按 个月计算,租金为 元/月/台(本租金为不含税价格,如甲方需开具发票,税金须另外支付8.5%),租期不满一个月时,按实际天数计算(按天计算:月租金/30*天数)。租赁期由电梯安装完毕自检合格交付使用之日起计算至甲方通知拆除之日起第三天开始计租。

  2、电梯进出场费每台元。进退场费用包括:设备进出场的运输及装卸;设备的安装、拆卸、预埋件制作所需的人工费用及电梯升节安装费用;如因工地无实施许可证,电梯在安装及使用过

  程中所发生的一切经济行政处罚均由甲方负全责,(本价格为不含税价格,如甲方需开具发票,税金须另外支付8.5%)。

  3、包月的租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、甲方生产不当,造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门责令停工待命等因故停工),费用由甲方照常支付,每满一月由甲方指定人员代为结算一次。超出月结算日一周,乙方有权停止电梯作业,所有责任均由甲方负责。电梯退场前甲方须一次性结算所有费用。

  4、电梯报停时,甲方须提前二十天以书面形式通知乙方到现场查看确定报停时间,如甲方施工现场不具备拆机出场条件时,应以甲方施工现场具备拆机、出场条件时间为准。如报停一周后因工地原因仍不能拆机,则停机期间租金照计。

  5、在甲方具备拆机、出场条件和结算电梯进出场费及租赁费后,乙方应按甲方要求的时间及时将电梯拆卸出场。

  第四条电梯租赁期间甲、乙双方责任

  一、甲方责任:

  1、负责制作电梯基础,确保基础的设计和施工质量符合规范要求。甲方保证电梯的中心距建筑物边缘(应满足附墙架受力要求)长度为2.9米至3.5米。如超出此距离,则需增加附墙拉杆长度的材料费和制作费由甲方负责。电梯进出场前应具备拆装运输条件,装拆机时由工地负责无偿提供塔吊配合装拆,如无塔吊配合,装拆机时所需的吊机费用由甲方负责。并负责处理好土地上、地下障碍

  物以保证电梯安全顺利出场。

  2、负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础回填土地上、地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全责任)及索要经济损失的赔偿。

  3、负责配备电梯专用配电箱,将电源引至设备电梯总箱(设备所需的电费由甲方负责),并负责埋设接地线两处,接地电阻不大于4欧姆,在电梯工作范围内及以外6米内不准有高低压裸电线,如情况特殊由甲方搭设安全防护棚并负责安全监护,甲方保证有足够的容量和电压供设备使用,如因此原因造成的损失由甲方负责。

  4、施工电梯的围闭,层间门制作安装工作均由甲方负责。

  5、甲方负责免费提供氧割、电焊等材料给乙方使用。

  6、每月保证不少于两天的电梯维修、保养时间、加节时间除外,加节应尽量选在非高峰使用期间进行,遇有各级主管部门检查电梯须进行积极配合,经常自行检查,确保机身的垂直度,保证电梯达到安全技术使用要求。

  7、甲方在使用电梯过程中必须安排操作人员持证上岗,对电梯正常操作维护,不得违章操作,如因操作人员无证上岗,超负荷或违章操作对施工电梯、自身或他人造成的伤害由甲方承担与乙方无关,操作人员工资由甲方负责。

  8、配合协调乙方在电梯装、拆过程中的装拆和安全防护工作,确保在最短时间内投入使用。

  9、甲方施工人员未经乙方机组人员同意,严禁上机私自操作和自行修理,由此而产生的后果均由甲方负责。

  二、乙方责任

  1、负责提供本电梯所需的各种附件及所需的资料,指导基础制作负责电梯安装拆卸工作,按照说明书要求对电梯进行加节安装,如超出说明书要求范围,工地另行要求增加附墙,则需费用由甲方负责。经常对电梯进行安全技术检查,并负责该电梯的进退、场工作。

  2、机组人员按规定按时保养检修机械,以保证该电梯的技术状况完好,发现问题及时处理解决或向双方单位报告,乙方接到电梯故障通知后应做到在最短的时间内赶到现场排除故障。如电梯每月因故障连续=停机超出48小时,由乙方负责电梯停机期间的租金损失(按天计算:月租金/30*连续停机天数),费用从当月的租赁费中扣除。

  3、乙方赠送一套楼层通信设备给甲方,甲方负责安装调试及维护。

  4、机组人员有权拒绝用户违章指挥作业的超载运行,遇有恶劣天气有权按操作规程要求停止作业,由此原因造成的责任事故由甲方负责。

  三、甲、乙双方责任

  1、双方保证电梯安全运转,操作人员必须严格执行《施工电梯

  安全技术操作规程》等相关条例,共同促进保证电梯运转安全。

  2、电梯安装完毕由乙方负责办理当地检验手续。

  第五条违约责任

  1、未经对方书面同意,任何乙方不得中途变更或解除本合同;任何乙方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金额0.3%的违约金。

  2、甲方如不按期支付租金及其他费用,乙方有权要求甲方及时付清租金和其他费用。

  第六条争议的解决

  1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,可通过广元市人民法院解决。

  2、本合同未尽事宜双方另行协商解决,此合同一式 份,双方各执一份,自签订之日起生效,双方应严格履行。

  第七条补充条款

  承租单位(盖章): 出租单位(盖章):

  委托代理人:委托代理人:

  年 月 日年 月 日

施工合同 篇2

  合同编号:

  发包人(全称): 承包人(全称):

  依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就暖通工程施工事项协商一致并订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称: 东升花苑二期01栋综合楼

  2、工程地址: 南京市中央路238号

  3、工程内容: 暖通工程安装

  二、工程承包范围

  承包范围:暖通工程安装

  三、工程工期:

  根据工程项目施工进度及发包人要求进行施工(具体施工日期甲方需提前3个工作日通知承包人) 。

  四、 质量与验收:

  1、质量标准:符合GB50243-20xx的标准及地方相关标准

  2、承包人对质量负责的条件及期限: 符合工程图纸设计要求及相关规范标准乙方对所施工的工程质量免费保修一年,如发生质量问题一切责任由承包人承担。

  五、材料设备供应:

  1、涉及到暖通工程所用材料均由承包人自行采购。

  2、承包人材料采购时应先提供样品、质量证明书及价格,经发包人确认签证后方可采购并办理相关手续。

  六、工程结算:

  1、按工程设计图纸、设计变更、现场签证计算工作量(即按实结算)。

  2、定额执行现行标准。

  3、让利幅度:按实结算后总价下浮7%。

  七、付款方式及时间:工程施工结束经验收合格后付工程总价的95%,留5%质量保证金一年内付清。

  八、违约责任:

  1、按合同法。

  2、如有违约,违约方需偿付违约部分的5%给另一方。

  九、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人友好协商解决。

  十、本合同自双方盖章后生效。

  十一、末尽事宜,按该工程建设工程施工合同(编号:20xx-46-043)执行。

  发包人:承包人:

  地址:地址:

  电话: 电话:

  法人或授权代表: 法人或授权代表: 开户银行: 开户银行:

  帐 号: 帐号:

  日 期: 日 期:

施工合同 篇3

  发包人(全称):_______(以下简称甲方)

  承包人(全称):______(以下简称乙方)

  本补充协议书和珠海正业包装有限公司厂房施工合同同时使用,具有同等法律效应。

  1、工程概况

  1.1工程名称:珠海正业包装有限公司厂房工程增加工程

  1.2工程地点:珠海市斗门区富山工业园

  1.3工程内容:厂区室外给排水和消防工程。

  具体内容见附件1

  2、工程承包范围

  2.1承包范围:业主提供的有关施工图纸和相关变更资料的全部工程项目。

  2.2承包方式:包工包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

  3工期

  3.1双方约定工期必保20xx年2月20日交工投入使用。

  3.2因乙方原因,每推迟一天按1500元/天违约金,并累计在乙方工程款中扣罚。

  4、质量与验收

  4.1工程质量标准:质量达到现有国家规范规定的合格标准。

  4.2验收:执行厂房施工合同相关条款。

  5、安全施工

  5.1要求达到珠海市规定安全文明合格工地标准,不得发生重大安全事故。

  5.2安全检查按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)执行。

  6、合同价款与支付

  6.1 本合同价款采用固定价格合同方式确定。

  6.2 采用固定总价方式确定。工程价款(大写):柒拾捌万伍仟玖佰壹拾玖元(人民币),¥:785919。00元。

  6.3 承包方合同价中已包括了业主提供的全套施工图、变更的全部工作内容,若存在错项和漏项问题,一切责任由承包方承担

  6.4 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:执行厂房施工合同相关条款。

  7。承包人采购材料设备

  7.1 承包人采购材料设备的约定:主材品牌、质量标准以国家验收标准的要求为准,采购的材料都必须有产品合格证,需检测的材料按规定送市工程质量检测中心检测(检测费由承包方负责),质量符合工程设计和规范要求,方可用于工程。当发包方认为承包方提供的材料、设备需要复检的,应允许复检,经复检符合质量要求的,其复检费用由发包方承担,否则,由承包方承担。

  7.2大宗材料必须由甲方、监理、乙方共同确定样板后按样板进行采购和验收。

  8。争议

  双方约定,在履行过程中发生的争议时:执行厂房施工合同相关条款。

  9。保险

  承包人投保内容:为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用

  10。合同份数

  双方约定份数:陆份,双方各执叁份

  11。 增加工程项目名称

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇4

  甲方:

  乙方:

  因涉及到工程需要拆除。拆除工作由乙方负责根据安全工作“谁施工谁负责”的原则,为确保安全、明确责任,经甲乙双方商定订立安全协议如下:

  一、乙方必须认真贯彻国家,地方市和上级劳动保护,安全生产主管部门颁发的有关安全生产,消防工作的方针政策,严格执行有关劳动保护法规、条例和规定。严格按安全要求施工。

  二、乙方施工前应对施工人员进行安全施工进行教育,制定规章制度,提出有关要求,确保施工人员认真执行。

  三、乙方必须杜绝违章作业,确保拆除工作安全进行,并根据要求做好安全应急预案。为确保施工安全,严禁违章施工。

  四、乙方在施工中所发生的安全事故及意外伤亡事故,由乙方负责解决并承担任何责任和费用,如发生安全事故必须在第一时间内通知甲方和上级有关部门。

  五、拆除前乙方负责检查周边邻居的房屋有无异样。

  六、拆除过程中不能随意对邻居造成影响。如有后果一切由乙方承担,拆除过程中,如发现邻居的房屋有异样,应立即采取有效措施(如支撑、加固等),如不及时处理,后果一切由乙方负责。

  七、拆房价格共计为¥元大写(),拆房地点为甲方协助乙方做好断水、停电等工作,防止外来人员进入施工现场,预防事故发生。

  八、工地开工日期为:年月日至年月日,工期为天,不能拖延。如乙方未按照合同规定的时间完成拆除工作,每延长一日,直接从应支付价款中扣除30%作为违约金。如乙方拆除不符合甲方要求,甲方有权责令乙方返工,并扣除10%-30%的应支付价款。

  九、工程现场拆迁完后,由乙方负责对现场垃圾进行清理、外运。与甲方验收合格后交给甲方。

  十、乙方拆除完毕,甲方验收合格后一次性付给乙方拆除房屋人工费用¥(大写:本协议经双方签字生效,此合同一式两份,双方各执一份。

  甲方:

  代表人:

  身份证:

  日期:

  乙方:

  代表人:

  身份证:

  日期:

施工合同 篇5

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: 班组(以下简称乙方)

  甲方承建的广州市 工程的其中室内装修单项工程包给乙方,采用包工方式进行施工,为了明确所承包的工程内容及双方责任,本着互助互利、分工负责的原则,根据有关规定及本工程的实际情况,经双方友好协商制定本协议,希望双方共同遵守执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:厂房 共四栋,各五层,厂房 有地下消防水池一个,建筑面积约22 6㎡(以施工许可证上的建筑面积为准)。

  2、工程地点:广 。

  二、承包范围:

  1、本工程包含厂房B、C、D、E的室内装修工程,采用包工形式,包质量、包验收。

  2、乙方负责本合同内的所有工程所需的机械、斗车及一切施工机具,一切安全防护用品。

  3、乙方本班工人住宿的房租费、水电费用均由乙方负责。

  三、工程内容及单价:

  1、内墙面批挡含局部天花,工序为:通线→冲根→淋水→拉毛→挂网→抹灰,单价为:15.00元/㎡。

  2、独立柱、窗头梁板及楼梯天花、梯板底、梯侧等所有抹灰工程工序为:通线→冲根→淋水→拉毛→挂网→抹灰,单价为:15.00元/㎡。

  3、如乙方只做B、C栋,不做D、E栋,单价则按:14.00元/㎡计算。

  4、本单价已包括乙方的管理费、人工工资、食宿费、工人宿舍水电费以及与本工程和自身班组相关的机械设备、工具、电线电缆和属于乙方范围的材料等费用,并包括施工设备、劳务管理、安装、维护、保险、利润、政策性文件的调价及合同包含的所有风险、责任及各项费用,造价结算时不因市场价格变化、人员工资福利及其他政策性文件下而调整。

  四、组织领导:

  1、甲乙双方必须制定专人专职管理人员负责安排施工生产、人员调动。

  2、乙方必须确保进场人员的政治素质及身体素质,严禁使用童工。

  3、乙方必须服从甲方统一指挥调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量安全制度、文明施工制度,不得聚众闹事、赌博。

  五、工期要求:

  乙方必须有足够的`劳动力,满足本工程的要求,并按甲方要求的时间完成每个工序,工期为每三天完成一层,如超过工期要求,每超过一天罚款500.00元。

  六、质量要求:

  1、乙方所承包的各分项工程必须严格按照施工图纸及有关施工规范进行施工,质量验收标准除按有关验收标准执行。

  2、每完成一道工序先报给主管施工人员认可后方可进入下一道工序。

  3、如本分项验收不合格,所造成的返工及材料损失由乙方负责。

  七、双方责任:

  (一)甲方责任:

  1、负责工地现场工程质量、安全生产、工程进度、配料、用料及各项规律制度的指挥、监督与管理。

  2、每栋建筑物提供一个主电箱,每层一个分电箱,每层一个水源,负责一切机具机械的电源线架接。

  3、监督乙方班组安全用电以及对各种机具使用的全过程。

  (二)乙方责任:

  1、严格按施工图纸与设计变更施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量。

  2、严格管理班组自身的安全生产教育,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免生产安全事故。

  3、必须做到文明施工,工完场清,并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度、搞好监理单位、甲方及其他班组的关系;

  4、乙方工人进场后10天内必须提供平安卡、身份证复印件和工人姓名清单,未办理平安卡的必须按规定办理;乙方自行解决工人的食宿,甲方工地现场不提供工人宿舍、食堂等。

  5、严格按照图纸要求下料,不造成人为的浪费,爱惜公物,严格履行财务领(借)手续。如发现人为浪费材料或有意损坏机械材料的照价赔偿。

  6、乙方每完成一道工序或当班所余下的废料及垃圾,当班清理,做到工完场清。

  7、乙方必须派一名专职工程技术人员在工地,负责安全生产,工程质量,人员调动,严格把好质量关。

  八、工程竣工验收及结算:

  1、工程质量必须达到国家现行施工验收范围以及建设监理单位和甲方的要求。

  2、按每月所完成的工程量支付80%,剩余20%在乙方所承包的工程全部完成并经验收合格后10天内结算并付清所有工程款。

  3、每月发放工资时,乙方必须先编制好各班组的工人工资表,工资表要填写规范,要有工人姓名、身份证号码、工资数额,本人签名确认上交到项目部备案后才发放工程款,否则不予发放。

  九、违约责任:

  1、因甲方无故停工或甲方不按规定支付工程进度款,乙方有权向甲方提出索偿。

  2、乙方不按施工图纸要求和约定范围施工,或由于乙方原因不按约定时间完成相关工程量,或乙方原因导致工程出现严重质量问题导致甲方经济损失的,甲方有权要求乙方赔偿损失,甚至终止合同,乙方完成的工程量不予结算。

  十、安全生产、文明施工

  1、严格遵守各项安全生产规律制度,各种机具要专人使用,定期保养,操作人员要持证上岗、专人专机。

  2、凡操作者违反操作规程和工地有关安全规定所造成的安全事故,不管伤及他人或自己,其一切责任均由乙方负责。

  3、乙方班组工人进场必须列出花名册及身份证复印件送交到项目部,否则不准进入施工现场。

  4、所有人员禁止在工地进行赌博、打架、吸毒、偷抢、嫖chang等违法活动,如有违反的送交当地派出所处理,所产生的刑事责任由乙方负责;凡因打架致使他人受伤者,除要负责伤者医疗费、赔偿误工费外,罚款乙方壹仟元(在当月工程款结算中扣除)。

  5、为搞好工地文明施工,对工地现场环境必须有专人负责清扫,以保证场地整洁卫生;工棚、工场不得随意乱拉乱接电线;烟头、火种必须随手熄灭,防止死灰复燃。

  6、严禁穿拖鞋进入施工现场,并必须正确配戴安全帽,否则每次罚款50元/人。(在当月工程款结算中扣除)

  7、严禁偷窃工地材料,如发现每次罚款壹仟元,并将偷窃者送交当地派出所处理。

  十一、附则:

  1、本合同未尽事宜,双方另行协商解决,甲方对以上条款保留最终解释权。

  2、本合同一式两份,各执一份,自签订之日生效,合同期完成并付清承包款时失效。

  甲方代表:乙方代表:

  日期: 日期:

施工合同 篇6

  甲方:xxxxx公司

  乙方:xxx

  根据甲乙双方友好协商,签订本合同,共同遵守。

  一、租机范围及内容

  甲方租用乙方钻机两台,用于xxxx,乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工,保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。

  二、甲方责任

  1.乙方进场前,做好场地的三通一平;

  2.派xxxx为驻工地代表,负责现场签证,并协调解决施工中遇到的问题,协调与业主、总包、设计及监理的关系;

  3.协助解决工人住宿。

  三、乙方责任

  1.根据施工要求,保证质量、包安全,按甲方要求的工期完成钻孔;

  2.做好施工原始记录;

  3.按照甲方的进度计划施工,服从甲方驻工地代表的管理;

  4.严格把好质量关,如因乙方施工原因造成工程质量不合格,乙方必须返工,费用自理;

  5.严格按照操作规程进行作业,确保施工安全,如发生安全事故,乙方负责解决,费用由乙方承担。

  四、质量标准

  按照现行有关规范要求及施工设计图施工。

  五、付款及结算方式

  1.成孔按元/米计价,按实际完成工作量结算。该单价不含税,乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时,给予补偿,补偿原则为:甲方与业主协商后,其补偿金额的全部支付给乙方。

  2.乙方全部钻机进场开钻后,甲方按每台钻机xxxx元支付预付款。

  3.锚杆施工进度达到50%时,甲方再按乙方已经完成工作量的xxxx%支付进度款。

  4.工程完工后,甲方支付乙方完成工作量的xx%,但此时应扣除已经支付的款项。尾款在xxx个月内结清。

  5.乙方不负责施工用的水、电费用,但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。

  本合同自签订之日起生效,至工程结清款项之日失效。

  本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

  甲方:乙方:日期:

施工合同 篇7

  (简称甲方)

  (简称乙方)

  本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,认真商议应共同遵守,严格履行以下条款:

  一、工程概况:

  1、工程地点:文三西路2号古荡街道办事处

  2、工程名称:屋面防水维修工程

  3、工程内容:进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材

  4、承包方式:包工、包料

  5、承包价格:28200元

  二、乙方职责:

  1、本工程开工之日起,听从甲方安排、服从甲方指挥,不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业,要带安全帽,屋面防水维修工程要在甲方规定的时间完成

  2、在屋面防水维修过程中,乙方要严格遵守文明安全规章制度,如有违反安全规章制度所造成的安全事故,由乙方自己承担

  3、质量保证,乙方所施工的屋面防水维修工程,在一年之内发现渗漏,乙方无条件免费保修(如自然灾害、人为破坏不在保修之列)

  三、甲方职责:

  1、甲方免费为乙方提供三通:路通、水通、电通

  2、协助乙方搞好安全设施,配合乙方进行施工,确保补漏工程顺利进行

  四、付款方法:

  屋面防水维修工程开工后,甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后,通过关水48小时测试不漏水,甲方应在五天之内一次性付清工程款(不包括任何税金)

  五、法律责任:

  1、合同签订之日起,任何一方不得擅自终止合同,违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金

  2、合同依法成立,具有法律约束力,合同发生纠纷时,甲乙双方应本着实事求是的精神,及时协商解决,如协商不成,任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁,及向人民法院提起诉讼

  3、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决,以上条款望双方共同遵守,此合同一式两份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方签字盖章生效、

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

施工合同 篇8

  工程名称:工程地点:发包人:承包人:

  发包人:(全称)承包人:(全称)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:工程地点:工程内容:工程立项、规划批准文件号:资金来源:

  二、工程承包范围

  承包范围:

  三、合同工期

  工程合同工期总日历天数:____天。拟从_____年_____月_____日开始施工,至_____年_____月_____日竣工完成。

  四、质量标准

  工程质量标准:

  五、合同价款

  合同总价(大写):____元;

  (小写):____元。 项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程);

  详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件及优先解释顺序按有关规定执行。

  七、词语含义

  本协议书中有关词语含义按有关规定执行。

  八、承包人承诺

  承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。

  九、发包人承诺

  发包人向承包人承诺按招标文件约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

  十、合同生效

  本合同订立时间:_____年_____月_____日

  本合同订立地点:发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于后生效。

  本合同共六份,双方各执三分。

  发包人:(公章)承包人:(公章)

【【精华】施工合同汇总8篇】相关文章:

1.【精华】施工合同模板汇总7篇

2.【精华】施工合同模板汇总9篇

3.【精华】施工合同模板汇总七篇

4.【精华】施工合同模板汇总十篇

5.【精华】施工合同4篇

6.【精华】施工合同3篇

7.【精华】施工合同三篇

8.【精华】施工合同模板八篇

上一篇:学校施工合同 下一篇:地面施工合同