委托施工合同

时间：2021-08-26 10:44:50 施工合同我要投稿

委托施工合同

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，合同在生活中的使用越来越广泛，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编为大家整理的委托施工合同，欢迎大家分享。

委托施工合同

委托施工合同1

　　甲方： (以上简称甲方)

　　乙方：(以上简称甲方)

　　甲方主要负责工程施工，现联合体已与兰州新区城投公司签订了市政道路工程项目合同。现经甲乙双方协商一致，甲方将承包施工的市政道路工程的沥青分项部分交与乙方施工，为明确各自的权力和义务，签订本合同。

　　1、在同等价格，相同质量的前提下，甲方将沥青分项业务交与乙方施工，并由乙方负责沥青搅拌、摊铺等工作。

　　2、质量要求：符合国家祥光标准要求和设计要求及新区管委会、新区城投公司的相关要求。必须使用克拉玛依沥青，不得偷工减料。

　　3、分项工程费用：粗粒料、中粒料1200元/立方米、含全部所需机械、人工、燃油(煤)、水电费及摊铺、压实等费用，透层油、粘层油、纤维、清扫基层等费用包括在沥青费等用中，不另计算。工程量按设计量计算(不含税、不含施工资料)。

　　4、付款方式：在甲方要求施工前10天付预计工程费用的20%，每完成一层，付完成工程的70%，余款待工程全部完成后年底前付90%，剩余5%保证金扣留时间为6个月，5%待BT模式到期全部付清。如甲方不能按约定付款，每延期一天支付乙方违约部分的万分之二违约金。沥青由甲方采购的，则沥青付款抵扣工程款。

　　5、乙方应保证加工的沥青混凝土质量和摊铺质量，如发生质量问题(加工质量、摊铺质量)均由乙方负责，并无条件返工至合格。所造成的损失全部由乙方承担。

　　6、乙方应合理安排沥青施工工序，保证施工能按甲方的要求按时完成，如遇二家单位同时施工时，乙方应保证优先满足甲方的要求。因乙方原因不能满足甲方时间要求，乙方应承担由此给甲方造成的损失。同时甲方将选择其他单位施工沥青项。

　　7、工程实际施工时，因原材料价格发生变动，分项价格由甲乙双方本平等互利的原则协商确定。如有其他单位在同等条件下价格低于本协议书约定价格，甲方应先征求乙方是否同意以同等价格施工。如乙方不同意，甲方可将工作交与其他单位施工。同时不承担由此给乙方造成的损失。

　　8、其它未尽事宜，双方应本着平等、互利的原则协商处理。本合同一式两分，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　经协商，甲方将通用公司厂房墙板委托乙方施工。双方遵照《中华人民共务法》、《中华人民共和国建筑法》、及其有关规定，为明确双方权利、义务和责任，签定本合同，并共同信守。

　　一、工程名称：通用公司厂房

　　二、工程地点：通用公司

　　三、工程内容：上墙板、包边。

　　四、承包方式及付款要求：料到现场付款50%。

　　1、承包方式：包工包料。

　　2、质量与验收

　　3、按国家现行建筑安装工程施工规范和验收标准进行施工，该项目质量达到合格。

　　五、安全：乙方按有关规定采取严格的安全措施，承担自身因安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

　　六、其他：

　　1、乙方必须遵守甲方有关规章制度、厂纪、厂规，做到文明施工。

　　2、甲方负责地方有关职能部门及地方民事干扰施工的协调工作。

　　3、乙方必须坚持文明施工，确保无纠纷事故发生。

　　4、在合同履行过程中如发生争议，甲乙双方协商解决，协商汪成，由司法部门裁决。

　　七、本合同自甲乙双方代表签字（盖章）之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　年月日

委托施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据甲方提出的《江苏常熟商业街》灯光设计要求，作出相应的灯光效果图及相灯具选型说明(电子版)，为明确责任，分工协作，经甲、乙双方协商，已双方签订合同后3天内完成(不含节假日)，特签订本合同，以便共同遵守。

　　一、设计内容：

　　1、甲方要求对效果图里面的三栋楼做灯光效果设计

　　2、甲方要求对效果图作出灯具选型说明

　　二、甲方义务：

　　1、甲方应及时向乙方提交设计具体要求;

　　2、将更改通知及时通知乙方;

　　三、乙方义务：

　　1、向甲方提供照明设计效果图(电子版)。

　　2、向甲方提供针对该效果图的灯具选型方案(电子版)

　　3、有义务根据甲方要求完善设计。

　　四、收费标准：

　　根据实际设计图工程量的价格为( 5000.00 )元，即大写人民币( 伍仟元整 )。

　　五、付款方式：

　　甲方在乙方设计效果完成后一次性支付全部款项。

　　六、违约及违约责任：

　　1、由于甲方不能按时、准确地提供有关设计资料致使乙方无法进行设计或造成返工，乙方可将设计文件交付日期顺延。

　　2、由于乙方原因，延迟设计文件的交付时间每延误1天，乙方应向甲方偿付设计费3%的违约金，甲方可在设计费中扣除。

　　七、其它：

　　1、本合同自双方签字后生效，设计费全部结清后失效。本合同未尽事宜，需经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力;

　　2、在执行合同中如发生异议，双方另行协商解决，协商不成时，可向深圳仲裁委员会申请仲裁;

　　3、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执两份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托施工合同4

　　发包人：*消防工程有限公司（简称“甲方”）

　　分包人：（简称“乙方”）身份证：（）

　　经双方友好协商，甲方同意将XX市**县“**乐里，时代新都”消防安装工程委托给乙方施工，为明确双方的权利与义务，确保工程如期按质按量顺利完成，特签订以下协议条款，以资共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：XX市**县“**乐里，时代新都”（含地下室部分）

　　2、工程地点：XX市**县

　　二、劳务安装的范围及内容：

　　喷头安装、消防箱安装、水泵房安装火灾自动报警系统

　　三、施工工期：

　　该工程施工工期暂定为天，合同签定后乙方即进场施工。如遇下列情况工期顺延：

　　1、由于甲方及土建原因造成；

　　2、原工程的设计变更；

　　3、甲讲话春贤条款规定支瓒用度和由此造成的损失

　　4、不可抗力的事件

　　四、承包方式及工程造价：

　　1、承包方式：包清工加施工机具；

　　2、劳务分包暂定价为税后人民币： 11万元整（叁拾贰万捌千贰百贰拾伍元整）

　　3、如需委托乙方进行其他消防施工工作内容，用度另性协商。

　　五、劳务费支付方法及结算方式：

　　1、合约签定后甲方即付进场费： 30000 元；

　　2、工程完成至90%时，甲方支付全部劳务费的80%；

　　3、工程在进行消防检测时完成双方的结算手续，甲方在项目经柳州消防部分验收合格后的15日内将全部劳务费扣留3%的质保金后一次性付清乙方；

　　4、工程结算：实际安装工程量称以各个工程计价点的单价为劳务费总价；

　　其中：喷头安装 50元/个（带管）

　　消防箱安装 250元/个（带环管）

　　水泵房按图纸整套4800元/套（另算）

　　备注：室外连环管另算。

　　六、技术资料及其它

　　1、甲方向乙方提供其分包范围内的消防施工图纸壹份。

　　2、施工中由于现场因素的需要进行的施工变更，乙方应及时提供相关数据资料及满足消防规范的施工方案，甲方在收到乙方数据资料后尽快予以认可；对非合同内的工程量其安装的劳务费由双方协商后以书面形式予以确认并在工程余款结算时一起付清；

　　七、材料和设备供给：

　　1、该工程所需材料和设备均由甲方自行采购。乙方负责起劳务所需的安全设施、加工机器和安装机具及相应的耗材，如：冲击钻的钻头等。

　　2、乙方进场使用的加工机器和安装机器应有满足建筑工程施工规范安全治理的有关规定，必须使用符合国家相关标准要求的合格产品并在使用的过程中及时检验和维护。

　　八、双方责任：

　　甲方：

　　1、按计划及时提供安装所需的有关设备和材料；负责向乙方提供施工用水、用电；按设计图纸解决与土建等各方的协调事宜。

　　2、委托代表队工程进度、质量进行都督，检查隐蔽工程，板栗中间交工工程验收手续。负责协调乙方与各施工队伍、班组的关系。

　　3、对乙方的现场施工进行配合，协助解决影响工程施工生产机器地板与和安全等方面进行现场检查、督促。

　　4、按合同约定的时间和数额拨付劳务费给乙方；并对合约外工程量进行签证。

　　5、负责做好施工过程各原始资料记录，标志竣工图及收集、整理竣工资料，并装订成册。

　　6、对乙方的施工分歧格项出具限期整改通知单，并对乙方施工分歧格项衍生施工材料的浪费进行处罚。

　　7、对委托乙方施工的非合同的工程量按程序进行确认和签证，并把签证用度在工程结算时一并支付。

　　8、甲方在乙方对每月的限期整改内容进行消项后才办理相应劳务费请款手续。

　　乙方：

　　1、本着“认真、负责”的工作态度和“合格、节约、实用”的施工月子配合乙方的施工治理，做好各项施工预备工作；安全、文明施工,付出乙方有关现场治理人员和指导、监视、协调。

　　2、合同签订后即进场施工，样安装国家有关消防安装的技术规范施工，确保工作质量。

　　3、对工程质量不符合施工图纸和现行消防验收规范要求，应负责无偿修理或返工；对乙方开具施工不符合项的限期整改通知单，应在规定的时限内完成并报甲方项目部消案。

　　4、因工程仅对需要安排加班施工的，与甲方进行协商。施工中，碰到必须损坏建筑物某些局部结构或装饰物的，首先告知甲方，经甲方协商同意后方可施工。

　　5、进场施工人员须配置相应的特种上岗人员（电工和焊工)各一名，并持有有效证件到甲方项目部备案。

　　6、承包人自带施工用机械设备必须是国家正规厂家产品。接机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠，符合建筑相关安全治理要求。

　　7、承包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全治理规定。对遵章守纪者归于表扬，对违章工作、违章指挥、违反劳动纪律和规则制度者给予纠正、责令整改、处罚，直至推出现场。

　　8、对承包人在施工中的安全隐患，在发包人多次发出指令要求更改，而承包人拒不执行的情况下，发包人有权勒令承包人停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人承担，并赔偿发包人的所有损失。

　　9、承包人对其领用的材料的保管工作，需配备一名专（兼）职保卫人员负责本报内领用材料及设备的保卫工作；并承担其用度；

　　10、承包人应当样安装《分包合同条件》中关于安全生产的规定组织施工。承包人须管材造型国家和政府、行业主管部分颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按照安全标准组织施工。乙方对因违反安全事故规定引起的安全事故负责并存的责任；

　　11、承包人应对其自身在分包工程现场的全部雇员的认识安全及自有机械设备等财产办理保险，其用度自理；

　　12、发包人的事先同意，承包人不得将合同或合同的任何部分，以任何形式转包或再次分包。

　　九、工程质量标准及保修期限：

　　1、该消防系统的安装质量，必须符合现行消防设计及施工验收规范的安装要求。确保各系统的使用功能稳定、可靠。

　　2、验收合格之日起，乙方对该工程总体保修一年。

　　3、保修期内，属安装施工问题的，由乙方负责检验并承担用度；不可抗力因素照成的设备和系统损坏的，乙方提供有偿维修服务，机具和设备有甲方自理。

　　十、违约责任：

　　甲方未能按合同履行自己应负的责任，除竣工日期顺延外，按合同法有关规定赔偿乙方因此发生的损失；疑犯更不能按合同规定日期交付使用，按合同法有关规定赔偿甲方损失。

　　十一、纠纷处理：

　　双方履行本合同时，如发生纠纷应采取有好协商的方式解决，协商不成双方可以到当地人民法院起诉。

　　十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　本合同在双方签字后生效，在消防工程质保期完结清安装劳务费后失效；合同执行期间未尽事宜双方另行有好协商，约定协议与本合同同具法律效力。

　　十三、甲方工作：

　　（1）、对乙方人员进行施工技术交底及三级安全教育。

　　（2）、在施工地点为乙方提供施工和生活便利条件。

　　（3）、负责按时共给施工所需全部材料。

　　十四、乙方工作：

　　1、遵守公司的有关规章制度，服从甲方施工治理人员的工作安排。

　　2、按图及国家及当地消防主管部分有关标准规范进行施工，如有更改必须经甲方治理人员签字。

　　3、遵照《建筑工程安全操作规程》所规定的条列。所有施工人员，均要经三级安全教育方可上岗。电工.焊工等特殊工种须有操作证方可上岗。若由于乙方违章操作给甲方及建设单位造成损失，由乙方责任赔偿。

　　4、乙方应保护施工场地整洁，当天施工留下的垃圾当天清理干净。

　　5、乙方施工的工程质量必须达到合格以上，以当地有关消防主管部分验收为准。

　　6、在钻孔施工中应做好防护措施，尽量避免将墙面腻子弄脏，在钻孔完毕后应将已污染的墙面清理干净。

　　7、施工后期孔洞修补时，应保证其他工种后期补刮腻子时能刮平天面。

　　十五、其它

　　（1）、乙方必须爱护甲方所提供的施工机具，在确保工程质量条件下节约材料，若乙方违章操作造成甲方施工机具损坏由乙方负责修复，工期不延。

　　（2）、若乙方施工人员中途退场或无故停工，甲方有权停付人工费，所造成损失均由乙方负责。

　　（3）、乙方必须确保工期，若乙方误期给建设单位造成损失由乙方负责。

　　（4）、若甲方发现乙方不按图及国家有关标准规范施工，技术低劣，造成工程质量差.业主投诉，甲方有权终止协议，停付人工费

　　十六、甲方的所有设备、构件、工具、材料等，乙方只能使用，而无权进行挪用、转借、及变卖等，一旦发现乙方有上述行为，甲方有权扣除乙方十倍之工程款，及开除相关人员。

　　十七、甲方的所有设备、构件、工具、进场交付乙方使用，乙方必须签字认可，待工程结束时，所有设备、构件、工具、必须如数退还甲方，如有丢失或人为损坏，乙方需对甲方进行赔偿。

　　十八、本协议自甲.乙双方代表签字及盖章后开始生效。

　　甲方：（签章）乙方：（签章）

　　地址：身份证号码：

　　委托代理人：（签字）家庭住址：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：日期：

委托施工合同5

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　身份证号码：

　　本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、承包范围：

　　居室面积：居室间数：

　　4、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)

　　二、承包方式：

　　1、工期：____天，自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工。

　　2、工程承包价款：

　　A、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。

　　B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。

　　3、承包信誉保证及质保条款：

　　A、根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金xxx元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。

　　B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。

　　C、工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价______%缴纳工程质保金(即；________元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意，公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。

　　4、工程质量及管理约定：

　　A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。

　　B、工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方______%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。

　　5、工程款支付方式：

　　A、合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。

　　B、乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的______%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后______天内。

　　6、双方其它约定：

　　三、工程质量要求：

　　按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。

　　四、甲方的责任及义务

　　1、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。

　　2、开工前，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交底。

　　3、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。

　　4、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。

　　五、乙方的责任及义务

　　1、严格遵守公司制定的各项规章制度。

　　2、在前一段工程完工验收合格后，方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。

　　3、严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》，切实做好现场文明施工及安全工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。

　　4、必须对签字工程的金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。

　　5、必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务，超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。

　　6、甲方有权指定施工工人，乙方必须服从。

　　7、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全；防止火灾和水、电、煤气事故发生；防止物品损坏。凡有上述情况发生，一切责任由乙方承担。

　　六、争议或纠纷处理

　　1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。

　　七、附则

　　1、本合同甲、乙双方各执一份。

　　2、本合同双方签字盖章后生效，本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　家庭住址：

　　单位地址：

　　邮政编码：

　　电话：

　　__年__月__日

委托施工合同6

　　委托方（甲方）：______

　　设计方（乙方）：______

　　甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方进行设计工作。为保证工作顺利进行，双方特签订本合同，供共同遵守执行。

　　第一条：工程概况

　　第二条：价格及付款方式

　　1、本工程设计费详见取费附表。

　　2、合同一经签订，甲方应付给乙方首次设计费，为合同总额的50%，计人民币元（大写万元整）。乙方提交全部图纸电子版前，甲方应付给乙方设计费，为合同总额的30%，计人民币元（大写万元整）。款到后，乙方打印图纸4份，电子版一份。乙方提交全部预算电子版前，甲方应付给乙方设计费，为合同总额的15%，计人民币元（大写万元整）。工程竣工交付使用后，甲方应付给乙方设计费，为合同总额的5%，计人民币元（大写万元整）。乙方应提供等额设计费收据。

　　第三条：双方责任与义务

　　1、合同经双方签订生效后，如变更合同内容须经双方协商一致后重新补订协议。

　　2、甲方变更委托设计项目、规模、条件，或因提交的资料错误，或所提供资料做较大修改造成乙方设计工作增加时，双方需另行协商，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付费用。甲方应按本合同第二条之规定的金额和时间向乙方支付费用。甲方未付预付款，乙方不开始工作，如逾期支付费用，乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方，直至终止合同。合同合同终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。

　　3、乙方应尊重甲方意图，并按甲方说明开展设计工作，负责与相关设计院及时沟通并调整修改，按时提交相关图纸。

　　4、乙方负责施工期间的技术交底与技术咨询工作，现场技术服务每周三次。

　　第四条：双方责任与义务

　　1、本合同由甲、乙双方盖章、签字后生效。

　　2、补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：______

　　乙方（公章）：______

委托施工合同7

　　发包方（甲方）：

　　联系方式：

　　地址：

　　承包方（乙方）：

　　联系方式：

　　地址：

　　经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

　　一、工程地点：________________________________。

　　二、工程内容

　　土层基础、绿化及其他部分工程。

　　以上项目经双方会审图纸之要求、预算总表后所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

　　三、工期

　　1、开工日期：本项目工程从______年______月______日起至______年______月______日止，共______天。

　　2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

　　3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

　　四、工程合同价款

　　经协商本合同总承包价款为人民币：________________。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

　　五、承建方式

　　乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。

　　2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

　　六、工程付款办法

　　1、本合同自甲、乙双方签订后______天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的______%，即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

　　2、待完成总工程80%后，甲方于______天内向乙方支付工程合同价款的______%，即人民币________整。

　　3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的______%，即人民币________整。

　　4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的______%，即人民币________整。

　　七、工程质量

　　1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到________级。

　　2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。

　　八、工程竣工验收结算

　　乙方于竣工后______天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于________个工作日内结算完毕。

　　九、延期违约责任

　　乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。

　　1、若工程延误，则每延误一天计罚人民币________元；若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币________元。

　　2、若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

　　十、养护管理

　　1、期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

　　2、质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。

　　十一、合同生效与终止

　　本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

　　十二、争议解决

　　本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向_____人民法院起诉。

　　十三、合同份数

　　本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。

　　甲方（签章）：

　　签订日期：______年______月______日

　　签约地点：

　　乙方（签章）：

　　签订日期：______年______月______日

　　签约地点：

委托施工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规，甲、乙双方就甲方委托乙方建设住房事宜。经友好协商并制定本协议，以资双方遵守。

　　第一条：拟建住房建筑面积约平方米毛坯房(以最后实际测量的建筑面积为准)，项目位于项目一期的第号楼第单元第层房，价格每平方元，房号为，共计套。合计建房款人民币(小写) 元，金额(大写)。

　　第二条：拟建房款分两批支付。本合同签订之日起叁日内，甲方支付拟建房款总额的50%即元，金额大写。在该拟建住房建设达到正负零时支付剩余建房款即元，金额大写。

　　第三条：拟建住房竣工时间为：年月日前。

　　第四条：本合同期内，甲方对拟建住房可自由更名一次(免费更名)，甲方须书面向乙方提供受让人资料并签署相应合同。

　　第五条：甲方未能按本协议约定按期足额支付建房款，乙方

　　可以解除本协议并退还已收建房款。乙方承建的房屋质量验收不合格或未在约定日期前竣工，甲方可以解除本协议，乙方退还全部建房款并按银行同期存款利率支付利息。

　　第六条：双方同意在取得《商品房预售许可证后》签订《认购书》。届时如果甲方不能按指定时间，到指定地点签订《认购书》，甲方所交的建房款无息退还。

　　第七条：在履行本协议中各方如发生争议，可协商解决，协商不成的，可向海南仲裁委员会申请仲裁裁决。

　　第八条：乙方委托律师事务所对本协议的履行提供全程法律服务，为本协议的有效施行提供法律保障。具体服务律师是 (执业证号：电话： )。

　　第九条：本协议壹式叁份，甲方执壹份，乙方执两份。本协议自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　电话：法定代表人：

　　身份证号：开户行：

　　地址：账号：

　　E-mail:

　　签订日期年月日

委托施工合同9

　　委托人：（以下简称甲方）_____

　　代理人：（以下简称乙方）_____

　　依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章的规定。委托人与代理人就南花园金世界项目一期的招标确定施工单位事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。

　　一、工程概况：

　　1、项目名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程规模：

　　4、总投资额：

　　二、招标代理业务范围

　　1、委托代理招标内容：

　　南花园金世界一期施工单位确定。

　　代理期限：

　　2、委托代理的事项：

　　(1)负责编制资格审查文件，对投标单位进行资格审查;

　　(2)对投标单位的有关资质证件、社会信誉、业绩等相关内容进行审查;

　　(3)在认真考察的基础上组织评审机构，按评审标准和办法确定资格预审合格单位，并发放资格预审合格通知书，确定投标人;

　　(4)负责编制招标文件，发布招标公告(发出投标邀请书)，并办理招标文件的备案工作;

　　(5)组织接收投标人报名，负责组织招标人进行现场踏勘、对招标文件答疑及补充。作好会议纪要，作为招标文件组成部分在规定的时间内发给各投标人;

　　(6)根据委托人委托，负责编制标底并负责对其保密;

　　(7)组织开标、评标会;

　　(8)协助委托人组织召开定标会议，发放中标通知书;

　　(9)可参与施工合同的签订，编制工程量清单，根据招标文件及中标人在投标文件中明确地各项承诺，组织关于合同条款的各项谈判;

　　(10)负责编制招标工作报告，还应将代理过程中直接形成的各种原始记录、系列文件及时装订、整理、存档并报工程招投标监督管理机构备案;

　　(11)将所有的备案资料在招投标监督管理机构备案通过，完成施工合同的等所有文件备案并交纳相关费用;

　　(12)其他需要代理人完成的招投标工作事宜。

　　三、委托人权利

　　1、委托人有权参与招投标的有关活动。委托人可自行负责编制标底，也可委托代理人编制标底，也可另行委托具有标底编制资格的单位进行标底编制工作。

　　2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况;有权要求代理人提交代理业务工作报告及招标备案资料。

　　3、委托人在发标前有权审阅代理人编制的招标文件，并有权提出修改意见，代理人应当无条件的进行修改。

　　4、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。

　　5、委托人有权确定或变更代理人的具体工作内容。

　　6、在合同约定的期限内，委托人发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或损害委托人利益的行为，委托人有权要求代理人纠正，并可以单方终止合同。代理人承担由此给委托人造成的一切经济损失。

　　委托人义务

　　1、委托人应按合同约定按时付给代理人的代理费。

　　2、委托人应当向代理人及时提供招投标代理工作范围内所需的文件和相关基础资料。

　　3、在合同履行期间，委托人授权作为本项目委托人的代表，负责与代理人联系。

　　4、委托人应当完成的其它工作：

　　五、代理人的权利

　　1、在审查投标企业资质中，遵照委托人的授权，有权对投标单位的投标资格进行确认或否定。

　　2、依据国家有关法律法规的规定，且在委托人授权范围内办理委托项目的招标工作。

　　3、在委托人的授权范围内出据相关文书。

　　六、代理人义务

　　1、按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动。

　　2、在委托人授权范围内为委托方提供招标代理服务，并严格履行本协议约定的招标代理工作的全部内容，对招标有关的各项数据、技术经济分析结论、招标结果及备案工作等的完整性、合法性、真实性和时限负责。不得以任何形式将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。

　　3、有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作并提供咨询服务，严格履行法律、法规规定的有关招标人的各项义务。

　　4、代理方不得参与任何可能与委托人利益相冲突的活动，代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。

　　5、对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责，并不得泄露依法应当保密的任何信息和因本次代理活动而知悉委托人的任何商业秘密。

　　6、代理人成立招标代理项目组，并任命_____为项目组组长，负责该项目招标代理工作，未经委托人同意不得任意变更。项目组组成人员情况见附件一。

　　7、因代理人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。

　　8、代理人不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争，损害委托人的利益;

　　9、代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续，使招标工作具备合法、完备的条件。

　　10、不得超出本合同的约定确定中标人

　　11、代理人最晚于_____年_____月_____日前完成所有招标文件的备案工作。

　　12、其他应当由代理人承担的义务。

　　七、代理费

　　代理费_____元，由中标人支付，招标文件必须写明。(该费用为直到施工合同备案完毕的所有费用)

　　八、投标担保：

　　代理人须在招标文件中要求投标人提交投标担保，投标担保方式为交纳投标保证金，保证金数额代理人征得委托人同意后确定。

　　九、违约责任：

　　1、本合同签订后，任何一方违反本合同约定内容的，都应向对方支付_____万元的违约金。

　　2、代理人在责任期内失职，给委托人造成经济损失，应当承担由此给委托人造成的损失。

　　3、由于违约造成第三方损失的，由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。

　　4、代理人违反第六条代理人义务规定的，委托人有权单方解除合同，并由代理人向委托人支付违约金_____元，违约金不足以弥补委托人损失的，代理人还应当承担由此给委托人造成的损失。

　　十、合同生效、变更与终止：

　　1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效

　　2、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

　　3、双方履行合同全部义务，代理人代理业务程序执行无误，委托人按合同价款支付完毕，本合同即告终止。

　　十一、其他：

　　1、未经对方书面同意，双方均不得转让本合同约定权利和义务;

　　2、合同履行期内所发生的招标公告费、打字复印费、专家评审费(包括外埠专家的差旅费、住宿费)及其他费用包含在代理费中。

　　十二、本合同履行过程中，如发生不可抗力而导致工程项目不能实施或本合同无法执行时，委托方不承担违约责任并有权终止合同。

　　十三、双方在合同履行期间发生争议时，可以协商解决，如协商不成，可以向桥西区人民法院提起诉讼。

　　十四、合同文本

　　本合同正本一式4份，双方各执2份。本合同的附件为本合同不可分割的组成部分。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

委托施工合同10

　　建设单位:(以下简称甲方)

　　承包单位：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议:

　　一、工程概况

　　1、工程名称：临清豪翰商贸城一期10KV配电工程施工

　　2、工程地点：新华路与纬八路交汇处西北角

　　二、承包方式及范围

　　承包方式：包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。承包范围：

　　1、供电系统设计。

　　2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验;

　　3、供电系统施工:龙山路过路150顶管100米;从10KV1013南华线9号杆T接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630KVA箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630KVA的箱变及电缆施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。

　　4、整理工程施工验收资料

　　5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。

　　三、工期

　　20xx年7月15日至20xx年8月15日。

　　四、工程造价及付款方式

　　该工程实行包干价：总造价人民币68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。

　　总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费(建安税)等的综合造价。

　　付款方式:

　　1、合同签订后2日内，甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;

　　2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后，甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。

　　3、剩余5%作为质保金，从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修，甲方将在送电之日起两年后的15日内将质保金无息支付给乙方。

　　五、箱变技术要求

　　1、欧式景观样式。设备配置根据图纸配置，高压部分具备高压测量、计量、避雷功能(包括模拟屏在内)等设备，以达到验收通过为准;

　　2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等，所有柜体内外必须要有标示牌;

　　3、每组箱变内部低压出线为6路400A+2路250A,低压柜体之间用母排连接;

　　4、变压器采用2台S11-630KVA-10.5(±2×2.5%)/0.4KV变压器(产品是铜芯，“达驰”牌);

　　5、高压柜体壳体采用覆铝锌板，低压柜体采用低压GGD;(厚度要达到国家行业标准);

　　6、母排要求铜母排，国家标准T2铜排，质量标准参照国家标准规范要求;

　　7、电气开关等元器件品牌为“正泰”或质量不低于该品牌。

　　六、安装质量标准

　　1、甲乙双方约定本工程施工质量标准：按国家、地方及行业有关标准执行。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的电气工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

　　2、乙方提供的材料、设备质量标准：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。如因质量不合格给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。

　　3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。

　　4、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

　　5、若经甲方抽检发现乙方在施工中存在偷工减料现象，甲方除责令恢复按图纸或合同约定的标准外，并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。

　　七、双方责任

　　甲方责任：

　　1、提供工程施工机械及设备存放临时用地。

　　2、施工现场必须具备施工条件，否则因此造成的工期拖延，乙方不负责。

　　3、及时支付工程款。

　　乙方责任:

　　1、合同签订后3日内向甲方提供高压系统设计图纸、箱变和高压分接箱基础施工图纸两份，以便甲方安排土建施工;

　　2、工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料、设备原始资料、设备所带的备品备件、专用工具及竣工图;

　　3、乙方负责向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的验收工作。

　　4、乙方要严格按照合同约定完成工程施工，严格遵守电力行业安全及施工相关规程、规定，确保施工安全和施工质量。如因乙方施工工艺问题未能验收通过，乙方负责按电力部门的要求及时整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同总造价的3‰，给甲方赔偿损失。

　　5、如果后期乙方在临清市其它项目拥有630KVA的配电施工工程，须协助甲方将壹630KVA箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。

　　八、质保期

　　箱变、高压分接箱质保期二十年，其它质保期两年。在质保期内，乙方必须在24小时内对该工程出现的质量问题无条件免费维修或更换。如果给甲方造成损失的，应给予甲方相应的赔偿。

　　十、合同生效

　　合同生效时间：

　　本合同双方签字后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等的法律效律。保修期满合同自行终止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托施工合同11

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：身份证号码：

　　本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议：

　　一、工程概况：

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、承包范围：

　　居室面积：居室间数：

　　四、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)

　　二、承包方式：

　　一、工期：x天，自x年x月x日开工，于x年x月x日竣工。

　　二、工程承包价款：

　　A、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。

　　B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。

　　三、承包信誉保证及质保条款：

　　A、根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。

　　C、工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价______%缴纳工程质保金(即;________元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意，公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。

　　四、工程质量及管理约定：

　　A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。

　　B、工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方______%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。

　　五、工程款支付方式：

　　A、合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。

　　六、双方其它约定：

　　三、工程质量要求：

　　四、甲方的责任及义务

　　一、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。

　　二、开工前，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交底。

　　三、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。

　　四、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。

　　五、乙方的责任及义务

　　一、严格遵守公司制定的各项规章制度。

　　二、在前一段工程完工验收合格后，方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。

　　三、严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》，切实做好现场文明施工及安全工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。

　　四、必须对签字工程的'金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。

　　五、必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务，超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。

　　六、甲方有权指定施工工人，乙方必须服从。

　　七、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全;防止火灾和水、电、煤气事故发生;防止物品损坏。凡有上述情况发生，一切责任由乙方承担。

　　六、争议或纠纷处理

　　一、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。

　　二、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。

　　七、附则

　　一、本合同甲、乙双方各执一份。

　　二、本合同双方签字盖章后生效，本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　家庭住址：

　　单位地址：

　　邮政编码：

　　电话：

　　年月日

委托施工合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方承担工程施工图深化设计，经双方协商一致，签订以下合同。

　　第一条本合同依据下列文件签订：

　　《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

　　第三条甲方人应向乙方提交的有关资料及文件：第四条乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

　　第四条本合同设计收费估算为_______元人民币。设计费支付进度详见下表。

　　说明：

　　1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

　　2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

　　3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

　　4.本合同履行后，定金抵作设计费。

　　第五条双方责任

　　5.1甲方人责任：

　　5.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限5天以内，乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限5天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时问。

　　5.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。在未签合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

　　5.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。

　　5.1.4甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

　　5.1.5甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

　　5.2乙方责任：

　　5.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　5.2.2乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。6.2.3乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　5.2.4乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

　　第六条违约责任：

　　6.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　6.2甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过3天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均按7.1条规定支付设计费。

　　6.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%。

　　6.4由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　6.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。

　　第七条其他

　　7.1甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

　　7.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

　　7.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的乙方员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

　　7.4甲方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其它费用由甲方支付。

　　7.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　7.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　7.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由________经济合同______仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　7.8本合同一式________份，甲方______份，乙方_____份。

　　7.9本合同经双方签章并在甲方向乙方支付订金后生效。

　　7.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　7.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

委托施工合同13

　　兹有 (以下简称甲方)和李桂松(以下简称乙方)就甲方委托乙方进行工程项目制作施工图事宜达成以下协议：

　　乙方的制作标准及相应价格：

　　1.平面图以1:50、1:100比例为标准;立面图以1:30、1:50的比例为标准;节点大样根据详细程度以1:1、1:5、1:10、1:20为基础进行调整。

　　2.图纸取费标准

　　3.图纸质量以我公司提供的样板为准，如有其它要求协商解决。

　　4.如涉及甲方原因修改图纸，修改累计量在10%-49%按图纸50%费用收取，修改累计超过50%按整张图纸费用收取。

　　甲方应向乙方提供的材料：

　　1. 相关建筑图纸电子版(如无电子版需提供蓝图，)

　　2. 确认签字的效果图

　　3. 确认签字的方案手稿

　　4. 详细阐述设计方案及尺寸要求

　　制作流程：

　　1.双方签署合同，合同签署后三天内甲方向乙方支付50%合同款和提供制作所需的相应材料。详见合同上文。

　　2.乙方在收到甲方订金及相关材料后，开始进行施工图制作，时间为天。因为甲方原因修改图纸，施工图制作周期相应延长，具体时间双方协商确定。

　　3.甲方到乙方处检验图纸合格后支付合同余款。

　　4.付款交图。

　　违约责任：

　　1. 双方在签署合同前应明确双方的权利与责任，合同签署后应严格按照合同执行。

　　2. 若甲方违反合同条款，乙方都有权终止合同，且甲方所支付的定金归乙方所有。同样，若乙方违反合同条款，甲方有权终止合同，并要求收回订金，并向乙方索取与订金相同金额的款项作为赔偿。

　　3. 制作完成后甲方若不能按时缴纳余款，按每天合同金额的1%支付给乙方滞纳金。双方应秉承友好协商的精神进行合作，如有争议，应协商解决，如协商不能解决，则按照合同法执行。

　　甲方(盖章或签字)：乙方：

　　日期：日期：

　　施工图设计委托合同范文篇二

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方承担工程施工图深化设计，经双方协商一致，签订以下合同。

　　第一条本合同依据下列文件签订：

　　《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

　　第三条甲方人应向乙方提交的有关资料及文件：第四条乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

　　第五条本合同设计收费估算为___ ____元人民币。设计费支付进度详见下表。

　　说明：

　　1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

　　2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

　　3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。 4.本合同履行后，定金抵作设计费。

　　第六条双方责任

　　6.1甲方人责任：

　　6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限5天以内，乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限5天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时问。

　　6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

　　在未签合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

　　6.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。

　　6.1.4甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

　　6.1.5甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

　　6.2乙方责任：

　　6.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　6.2.2乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

　　6.2.3乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　6.2.4乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

　　第七条违约责任：

　　7.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　7.2甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过3天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均按7.1条规定支付设计费。

　　7.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%。

　　7.4由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　7.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。第八条其他

　　8.1甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

　　8.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

　　8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的乙方员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

　　8.4甲方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其它费用由甲方支付。

　　8.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。?

　　8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由________经济合同______仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。 8.8本合同一式____ ____份，甲方___ ___份，乙方___ _ _份。 8.9本合同经双方签章并在甲方向乙方支付订金后生效。

　　8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方名称：乙方名称： (盖章) (盖章) 法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字) 委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字) 住所：住所：邮政编码：电话：传真：开户银行：银行帐号：建设行政主管部门备案：

　　(盖章) 备案号：备案日期：年月日

　　邮政编码：电话：传真：开户银行：银行帐号：鉴证意见： (盖章) 经办人：

　　鉴证日期：年月日

委托施工合同14

　　甲方(委托人)：身份证号码：

　　乙方(居间人)：身份证号码：

　　本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1.1乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参加该项目的公开招投标/议标/谈判，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　1.2居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方未与建设单位签订该工程项目专业承包施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息。

　　2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的信息真实可靠。

　　2.3乙方应保证该工程项目真实可靠，各种施工手续齐全，能够正常施工。

　　2.4 如工程款支付遇到问题，乙方应利用自身关系协助甲方与业主方或其他方共同追缴工程款。

　　2.5乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

　　三、甲方义务

　　3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。

　　3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　4.1本项目居间报酬为

　　4.2居间成功后，报酬为总中标金额千分之。本报酬支付为一次性支付应在签订中标合同后三日内一次性付清。

　　4.3甲方可以转账或现金的方式支付。

　　4.4 报酬支付到指定账号。

　　账户名：

　　账号：

　　五、保密事项

　　5.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　5.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　六、合同终止

　　6.1本合同签字生效后，如中标合同未签订本合同自动终止。

　　6.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　6.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　七、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　八、其他事项

　　8.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　8.2 乙方不得以取得的居间报酬向建设单位或者建设单位的工作人员行贿;如果有，则由乙方自行承担法律责任。

　　8.3本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方(签章)：

　　乙方(签章)：

　　签订日期：年月日

委托施工合同15

　　发包方：山东潍坊科技学院（以下简称甲方）

　　承包方：山东华浩电力工程有限公司（以下简称乙方）

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条工程概况

　　工程名称：教授新村箱变工程

　　工程地点：科技学院教授新村

　　工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。

　　承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程

　　（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线

　　工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）

　　第二条工程总价

　　合同总价为（RMB）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。

　　第三条付款方式

　　1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写肆拾万元整）；

　　2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币） 50,0000 元整(大写伍拾万元整) 3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000元整(大写壹拾万元整)

　　4、双方盖章后合同开始生效。

　　第四条合同范围

　　1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）

　　2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；