【精品】施工合同范文集锦9篇
在当今社会，人们对合同愈发重视，很多场合都离不了合同，它可以保护民事法律关系。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的施工合同10篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
施工合同 篇1
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、 工程概况
工程名称：
工程地点：
二、 工程承包范围
承包范围：
三、 合同工期
四、 质量标准
五、 合同价款合同工期总日历天数天，开工日期以实际为准。 工程质量标准：合格
合同价款以工程竣工结算为准。
六、 甲乙方双方责任
（一）、甲方责任
1、甲方负责定位、高程控制等相关技术。
2、甲方在施工过程中做好施工场地地下管线的邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）的保护工作。
3、因甲方原因造成的停工、窝工影响工程进度，所发生的费用全部由甲方承担，工期不相应顺延，并赔偿因工期延误所造成乙方的经济损失。
（二）、乙方责任
1、乙方必须服从甲方的指令。
2、乙方在工程施工过程中，必须严格遵守安全生产操作规程和规定，对违规操作所造成的人身及质量安全事故由乙方负责。
3、因乙方原因导致道路、桥函、电缆（线）、现有管道及其它设施的损坏，乙方承担责任。
七、 工程质量与检查
1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
2、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据协议发出的指令施
工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
3、因工程师指令失误发生的费用，由发包人承担。
4、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担。
八、 工程款支付与竣工结算
1、工程款支付：当完成工程量达到总工程量60%时，支付已完工程价款90%，剩余工程款于竣工后付清。
2、竣工结算：工程量以建设方、监理方、甲方现场共同验收、测量的数据作为工程结算的依据，工程总价按现行的****市政定额及施工时的人工、材料、机械价格取费后结果执行。
九、 协议生效与终止
1、双方在协议书中签字合同生效。
2、项目竣工后，结算价款支付完毕，协议即行终止。
十、 争议
发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。
十一、 本协议份数
本协议一式贰份，由发包人、承包人各持壹份。
发包方：承包方：
发 包 人（签章）：承 包 人（签章）：
年 月 日 年 月 日
施工合同 篇2
甲方：江西丰华纺织有限公司
乙方：
为加快园区的工程施工进度，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。
一、 工程内容
灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。
二、 工程承包单价及结算方式
1.人工挖土方：8.0元／m3
2.Ｃ10垫层： 230／m3
3.Ｃ25砼基础地梁构造柱等： 260／m3
4. 砌砖： 268元／m3
5.模板制安： 26元／㎡
6.钢筋制安： 4300／吨
7.粉刷：18元／㎡
8.回填土： 4.0元／m3
9.内外脚手架：6.5元／㎡
10.灌注桩： 95元/m
结算方式：各项目工程量以实际完成数量为准,另加18%施工企业管理费。
三、付款方式：甲方按乙方完成的实际工程量的60%付款，余款待验收合格后一个月内再付。
四、施工期限：自 年 月 日起至年 月 日止。
五、工程质量：严格按照甲方提供的图纸精心施工，工程质量要求必须符合国家颁发的施工验收规范和质量标准，工程质量必须全部达到合格,如有质量问题造成的返工必须由乙方负责。
六、施工安全：施工场地必须采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于措施不力造成的安全事故由乙方负责。
七、其它事项：甲方提供水电，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必须符合国家强制性标准及行业标准。
八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本协议为一式两份，甲乙双方各执一份为凭。本协议如有未尽事宜双方可协商解决。
甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：
签订日期：
施工合同 篇3
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：
一、工程承包范围、内容及要求
(一)万安山野生动物园园区景观主干道、步行区、车行区道路施工。
(二)工程标准及要求：
1、景观道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70㎝，石子、白灰、素土压实30㎝
2、车行区道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%，20㎝、C30标准 18㎝厚
3、步行区道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%、C30标准、18㎝厚
二、双方权利和义务
(一)甲方权利和义务
1、负责场地通水和通电的保障
2、工程协调、管理、监督、验收与及时安排下道工序。
3、按合同约定支付工程款。
(二)乙方的权利和义务
1、合同签订之日起2天内进场，完成施工准备。在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。
2、负责做好现场设备、材料的照管工作，做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。
3、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。
4、承担在施工过程中的安全工作，严格实施安全防范措施。
三、工程价款结算及给付办法
(一)工程款分四个阶段给付，开工后首笔款按工程总额20%给付;工程完成80%时按工程总额的50%给付;竣工验收后补足为工程总额90%，余10%作为工程的保证金。 。
(二)工程价款采用不变单价：
合同为暂定量，工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。
1、园区景观主干道按标准 元/㎡ ㎡, 合计 元
2、园区步行区道路按标准元/㎡ ㎡，合计 元。
3、园区车行区道路按标准元/㎡ ㎡，合计 元。
(三)以上单价全部为含税费价格，以正式发票为结算票据，如人工费可不要正式发票结算则扣除税收的6%后支付。
四、安全文明施工：
(一)、乙方应按有关管理规定及甲方现场代表的指令精心组织，文明安全施工，当乙方施工人员出现违反现场管理制度的行为时甲方有权制止，罚款直至解除合同。
(二)、乙方在施工过程中若发生安全事故，乙方承担一切责任和因此产生的全部费用。
五、竣工验收
乙方在工程具备验收条件前3天通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位及相关人员进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见，承包人按要求整改并承担自身原因造成的整改费用。
六、违约责任
(一)发包人违约：
因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
(二)承包人违约：
1、因承包人原因，未按本合同约定工期按时竣工，每延误一天，承包人按 1000 元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。
2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的发包人有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
七、在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向仲裁委员会仲裁。
八、合同生效与终止
(一)本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。
(二)合同订立时间：20xx年 月 日
(三)发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
九、合同份数
本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
十、本合同其它未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇4
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：
第一条工程概况
1、工程名称：_________
2、工程地点：_________
第二条承包范围：
_________
第三条工程承包方式：_________
第四条合同工期
开工日期：_________
竣工日期(工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间)：_________
第五条工程造价、付款方式及价款调整
工程造价：_________
付款方式：_________
价款调整：_________
第六条工程质量及验收标准
1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担)，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx、《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20xx年版)gb50261-1996、《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-20xx、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-20xx，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。
第七条安全施工
1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
第八条材料设备采购
_________
第九条质量保修
1、本工程免费质量保修期限为_________年，终身维护保养。
2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
乙方联系电话：_________ 乙方联系人：_________
4、保修金支付方法
4.1质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。
4.2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。
4.3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。
4.4出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。
4.5乙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者(含两次)，甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。
4.6免费保修期结束后，乙方维修只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用;
第十条双方的权利和义务
1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。
施工合同 篇5
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经双方共同协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将家庭别墅一栋承包给乙方实施，双方达成协议如下：
一、 工程建设内容：
按甲方提供的设计图纸施工。
二、 承包方式：
做工、机费包干。(包含水电安装)
三、 计价方式：
按房屋实际面积计算430元/㎡。
四、 付款方式：
乙方每完成一层主体工程甲方支付进度款20000元，余款工程完工验收后付清。
五、 施工安全：
乙方在施工中应注意安全，做好各种安全设施。若发生安全事故，由乙方负责。进入施工场地必须戴安全帽，发现一次罚款100元。
六、工程完工，甲乙双方组织按现行国家验收标准验收，如有不达标部分，返工所造成的直接损失和间接损失由乙方全部承担。
七、本工程未尽事宜，双方在实施过程中另行协商解决。协商不成，可向仲裁机构或人民法院申诉。
八、本合同一式贰份，双方签字盖章生效，甲乙双方须共同遵守。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
施工合同 篇6
甲方：
乙方：
为确保哈尔滨公路主枢纽道外客运站项目按期开工，甲方委托乙方承担本工程项目基坑降水工程，为工程基础土方开挖及基础施工做准备。现双方在平等自愿的原则基础上就该工程事宜达成如下协议：
一、工作内容：
客运站主楼及地下停车场部分（不含商服部分）自然地面H型钢桩支护范围内的基坑降水，降水深度-8.0米。
二、工期要求：
20xx年8月18日开始施工降水，20xx年11月30日降水结束；
三、质量标准：
根据甲方要求，乙方所报施工方案内容，在工期要求时间内满足该工程基坑降水要求，达到现行国家、省、市技术标准；
四、工程造价的确定
根据招标文件以中标价格确定工程造价70.66万元（人民币）；工程造价包括基坑降水工程费23.1万元、办理基坑降水手续费47.56万元； 上述工程造价在工期要求时间内一次包死。
五、工程决算及付款方式：
付款方式：施工降水设施完成后甲方支付乙方工程款工程总价90%；基坑降水要求工期结束后，乙方基坑降水达到要求标准，甲方将尾款一次性支付乙方。
六、双方责任
1、乙方中标后，乙方负责办理基坑降水手续。
2、施工降水，超出降水工期要求以外的'降水费用由甲方负责。
3、乙方应确保基坑降水在满足施工要求，在要求降水工期内出现的降水安全问题以及对总包单位造成的损失由乙方负责；
4、乙方应确保在施工降水的过程中对周边及相邻建筑没有任何影响，且对总包单位的技术施工作业不能产生任何不利影响，否则由乙方承担所造成的相应损失；
5、乙方应确保在总包单位基础施工期间，作好维护及监测工作，与总包单位作好配合；
6、乙方应作好现场文明施工工作；
七、其他：
本协议具有法律效力，双方严格遵守。如果发生合同纠纷，双方可向哈尔滨市仲裁委员会申请仲裁。本协议壹式陆份，甲乙双方各执两份，建设单位两份。
甲方：
法人代表：
授权委托人：
日 期：20xx年 月 日
乙方：黑龙江岩土基础工程公司
法人代表：
授权委托人：
日 期：20xx年 月 日
建设单位主管部门意见： 建设单位（章） 经办人： 20xx年 月 日
施工合同 篇7
建设单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
根据武汉市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。
一、工程名称：
武汉xxx绿化工程。
二、施工地点及范围：
本工程位于武汉xxx，绿地总面积为x又平方米。
三、工程内容：
1．乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；
2．绿地深翻50厘米，加工20厘米（包括土地平整、造地形等）；
3．工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）；
4．施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；
5．种植质量应根据武汉市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得·超过一指宽。
四、工程造价：
工程总造价为人民币xx元整，一次性包干。
五、付款方式：
甲方：xx
乙方：xx
签订时间：
施工合同 篇8
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经双方充分协商，订立本合同。
第一条.工程地点及工作内容：
1、 工作地点：范县杨集乡。
2、 工作内容：围堤修筑、格堤修筑、修坡和堤坡清基等土方工程。按实际工作量计价结算。
第二条.工程质量：按甲方要求施工，保证工程质量。
第三条. 双方的义务和责任。
(一)甲方的义务和责任。
1、 负责技术交底，指挥乙方施工，监督工程质量;
2、 丈量工程量，计量和支付工程款;
3、 积极要求项目经理部协调处理地方关系。
(二)乙方的义务和责任。
1100%;
2、乙方每台车配备两名熟练的操作手，持证上岗;
3、乙方人员听从甲方现场指挥人员的指挥，按施工要求施工;
4、乙方维修和保养好设备，不得误工;
5、负责机械施工人员的安全，一切事故有乙方负责;
6、负责设备的进退场费(包括设备运输费);
7、负责所属施工人员的食宿;
8、结算工程款时向甲方提供部分发票;
第四条.工程款的计量和支付。
1、260.00元计价。
2、 甲方以现金或转账的方式支付乙方工程价款。工程全部竣工后及时计价，计价
第五条. 因不可抗力原因和汛期造成停工双方均都不承担责任。
第六条.其它
1. 本协议一式四份，甲、乙双方各执二份。
2. 本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
3. 本协议自签字之日起生效。
4. 本协议工程款结清后自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工合同 篇9
劳务合作协议
甲方：上海XX公司
乙方：
经友好协商并同意，甲乙双方就约定的通信工程进行合作并达成以下协议：
一工作项目
为确保
二工作内容及付款方式
甲方委托乙方完成
付款方式
一：单极化室分天线22元台，工程验收通过后付款80%；XXX安装每个站点
第一台260元，自
第二台起每台120元，采取背靠背付款方式。
付款方式
二：单极化室分天线28元台，工程验收通过后付款30%；XXX安装每个站点
第一台260元，自
第二台起每台120元，采取背靠背付款方式。
付款方式
三：单极化室分天线35元台(按工程额度每10万元单极化室分天线单价增加1元。例：干满10万元或不满10万元,单极
化室分天线35元台;干满20万元，单极化室分天线36元台，以此累加。干满50万元及50万元以上，单极化室分天线38元台。)，XXX安装每个站点
第一台260元，自
第二台起每台120元，采取背靠背付款方式。
注：实际施工中如有协议中未涉及到的工程量，由双方协商定夺；背靠背付款方式即，建设方给甲方付款后，甲方向乙方支付同等比例。
三剩余款项付款方式
1、工费剩余部分待建设方审计付款后，甲方按照同比例在15个工作日内支付给乙方，不得拖欠。
2、乙方在工程结算时，需按甲方要求
四甲方的责任与义务
1、若乙方工程施工人员在工程期间违反甲方的管理制度或工程规范、给甲方造成严重损失等，甲方有权终止本合同。并有乙方赔偿甲方由此产生的损失。
五乙方的责任与义务
1、乙方自行承揽工作量并自行解决工程中遇到的各种问题。乙方人员在工程中应完全按照施工标准和合同规定内容施工。
2、配合甲方按照施工计划要求组织人员。
3、
4、负责甲方工地代表到施工现场的往返交通。
5、在此合同的有效期内，认真做好工程中的安全防护工作，必须为其工作人员购买人身保险以及必须的劳动保护用品，如出现任何因乙方违反安全操作规程造成的人员伤亡事故以及其他非甲方原因所致的有关工程事故、纠纷，责任应完全由乙方负责，甲方不负责任何间接和直接责任。
6、乙方有责任保管好各种工程材料，施工过程中发生的材料丢失、损坏，由乙方负全责。
7、若有抢修工程，乙方须无条件配合甲方，否则甲方有权利对乙方进行处罚。
8、由于乙方工程不合格给甲方造成的社会负面影响特别是影响今后中标工作的开展，视情节严重甲方给予处罚。
六工程质量
严格按照施工规范和合同要求进行施工。对于不合格工程甲方有权向乙方提出甲方
对于施工质量存在严重缺陷，乙方不能在甲方要求时间内整改时，达到终验要求时，终止本协议，有甲方另行安排。出现此情况时，甲方不承担乙方由此造成的损失，并由此造成的甲方损失由乙方承担。
七物料管理
1、所需辅材由乙方
2、工程完工后所剩主材、设备，暂由乙方保管，不得擅自倒卖。
八工程资料
乙方施工完毕后，由乙方负责向甲方上报资料，甲方
XX知识产权和保密
甲乙方对在签订和履行本协议过程中从对方获知的技术信息和商业信息及业主的技术信息和商业信息（统称商业秘密），负有保密责任。无论在协议有效期内或协议终止后任何时间，未经对方书面同意，均不得以任何方式不当地使用或向任何
第三方泄露、出售、出租、转让、许可使用或共享。违反本条规定给对方造成损失的，违约方应负相关的法律责任。
十质保期及责任
工程的质保期为验收合格后12个月。质保期内乙方应根据建设方要求进行调整并做出快速反应。
十一安全施工
1、乙方必须严格执行国家现行有关安全施工规范和操作规程，保证自身及他人的安全，保证场地，场容整洁有序。凡违反有关规章操作规程发生的人身安全事故责任均有乙方承担全部费用和责任。
2、乙方应服从和积极配合甲方，组织新工人三级安全知识教育，考试合格后发放上岗证，保证每位员工熟悉安全操作规程，无上岗证人员和妇女儿童不准进入施工现场。
3、乙方施工人员必须严格遵守项目部各项规章制度和各工种的安
全操作规程，开展班组安全活动。有特殊要求的工种必须根据规定持特殊工种操作证上岗。
4、乙方进场人员必须具备劳动、公安、计生等有关部分所要求的各种证件。如乙方人员证件不齐全，被有关职能部门查处罚款的经济责任由乙方自负。乙方进场前必须与甲方签订《班组安全责任书》，如乙方在现场有违章行为则按《项目部安全生产奖罚制度》和有关条例执行。
5、乙方需按甲方要求为施工人员购买保险。
十二合同的转让
本合同一经签署，不得转让。
十三合同的起止
本合同自双方签字之日起生效，有效期至________年____月____日。十四违约责任
甲、乙双方任何一方违反本合同，另一方有权追究违约方的责任，并有权要求违约方承担因其违约而给另一方造成的经济损失。十五争议的解决
甲乙双方因执行本合同或在执行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决；经协商不能解决的，任一方均可向当地有关部门申请仲裁。
十六付款方式及收款账户
乙方所选付款方式为：付款方式
账号
【【精品】施工合同范文集锦9篇】相关文章：