【热门】施工合同范文锦集八篇
现今很多公民的维权意识在不断增强，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编精心整理的施工合同8篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
施工合同 篇1
28天
1、基准日期：指递交投标书截止日期前28天。
2、合同协议书：除非另有协议，双方应在承包商受到中标函后28天内签订合同 ．．．．．．．．． 协议书。
3、雇主的资金安排：雇主应在收到承包商的任何要求后28天内，提出其已做并 将维持的资金安排的合理证据，说明雇主能够按照【合同 价格和付款】的规定，支付合同价格（按当时估算）。
4、履约担保：承包商应在受到中标函后28天内向雇主提交履约担保，并向工程 师送一份副本。
5、履约担保：如果在履约担保的条款中规定了其期满日期，而承包商在该期满 日期前28天尚无权拿到履约证书，承包商应将履约担保的有效期 延长至工程竣工和修补完任何缺陷时为止。
6、分包商：承包商应至少提前28天将各分包商承担工作的拟定开工日期和该工 作在现场的拟定开工日期通知工程师。
7、进度计划：承包商应在收到根据【工程的开工】规定发出的通知后28天内， 向工程师提交一份详细的进度计划。
8、暂停时对生产设备和材料的付款：
在下列条件下，承包商有权得到尚未运到现场的生产设备和（或）材料（按 暂停开始的日期时）的价值的付款：生产设备的生产或生产设备和（或）材料的交付被暂停达28天以上。
9、拖长的暂停：如在提出这一要求后28天内工程师没有给出许可，承包商可以 通知工程师，将工程受暂停影响的部分视为根据【变更和调整】 规定的删减项目。
10、工程师在收到承包商的申请通知后28天内，应：
（a）向承包商颁发接收证书，注明工程或单位工程按照合同要求竣工的日 期，任何对工程或单位工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工 作和缺陷（直到或当收尾工作和缺陷修补完成时）除外；或
（b）拒绝申请，说明理由，并指出在能颁发接收证书前承包商需做的工作。 承包商应在再次根据本款发出申请通知前，完成此项工作。
11、如果工程师在28天期限内既未颁发接收证书，又未拒绝承包商的申请，而 ．．
工程或单位工程（视情况而定）实质上符合合同规定，接收证书应视为已在 上述规定期限的最后一日颁发。
12、进一步试验：如果任何缺陷或损害的修补可能对工程的性能产生影响，工程 师可要求重新进行合同提出的任何试验。此要求应在该缺陷或 损害修补后28天内发出通知提出。
13、履约证书：履约证书应由工程师在最后一个缺陷通知期限期满日期后28天内颁发，或在承包商提供所有承包商文件，完成所有工程的施工和试验，包括修补任何缺陷后尽快颁发。履约证书应抄送雇主。
14、现场清理：如果所有这些物品，在雇主收到履约证书副本后28天内，尚未被运走，雇主可以出售或另行处理任何这些剩余物品。
15、合同价格：承包商在开工日期后28天内，应向工程师提交资料表中所列每
项总价的建议分类细目。工程师编制付款证书时可以考虑此类分 类细目，但不受其约束。
16、预付款：如果保函条款中规定了期满日期，而在期满日期前28天预付款尚 未还清时，承包商应将保函有效期延至预付款还清为止。
17、其中付款证书的颁发：工程师应在收到有关报表和证书文件后28天内，向 雇主发出其中付款证书，说明工程师。公正地确定的 应付金额，并附支持资料。
18、最终付款证书的颁发：工程师在收到按照【最终付款证书的申请】和【结清 证明】中规定的最终报表和结清证明后28天内，应 向雇主发出最终付款证书。
19、由雇主终止：无合理解释未能在收到按照【拒收】或【修补工作】的规定发 出通知后28天内，遵守通知要求。
20、雇主终止的权利：此项终止应在承包商收到该通知或雇主退回履约担保两者 中较晚的日期后第28天生效。
21、知识产权和工业产权：当一方未能在收到任何索赔的28天内，向另一方发 出关于该索赔的通知时，该方应被认为已放弃根据本 款规定的任何受保障的权利。
22、承包商的索赔：如果承包商认为，根据本条件任何条款或与合同有关的其他 文件，他有权得到竣工时间的任何延长期和（或）任何追加 付款，承包商应向工程师发出通知，说明引起索赔的时间或 情况。该通知应尽快在承包商察觉或应已察觉改时间或情况 后28天内发出。
23、如果承包商未能在上述28天期限内发出索赔通知，则竣工时间不得延长， 承包商应无权获得追加付款，而雇主应免除有关该索赔的全部责任。否则， 应适用本款以下规定。
24、承包商应在引起索赔的事件或情况产生的影响结束后28天内，或在承包商 可能建议并经工程师认可的此类其他其期限内，递交一份最终索赔报告。
25、取得争端裁决委员会的决定：如果DAB已就争端事项向双方提交了它的决 定，而任一方在收到DAB决定后28天内， 均未发出表示不满的通知，则该决定应成为最 终的，对双方均具有约束力。
42天
1、工程师的替换：如果雇主拟替换工程师，雇主应在拟替换日期42天前通知承 包商，告知拟替换工程师的姓名、地址和相关经验。如果承包 商通知雇主，对某人提出合理的反对意见，并附有详细依据， 雇主就不应用该人替换工程师。
2、履约担保：除出现以下情况雇主根据合同规定有权获得的金额外，雇主不应根据履约担保提出索赔：
（b）承包商为恩呢该在商定或确定后42天内，将承包商 同意的，或按照【雇主的索赔】或【索赔、争端、和仲 裁】的规定确定的承包商应付金额付给雇主；
（c）承包商未能在收到雇主要求纠正违约的通知后42天内进行纠正。
3、工程的开工：工程师应在不少于7天前向承包商发出开工日期的通知。除非 专用条件中另有说明，开工日期应在承包商收到中标函后42 天内。
4、付款计划表：如果合同未包括付款计划表，承包商应每个季度提交他预计应 付的无约束性估算付款额。第一次估算应在开工日期后42天内 提交。直到颁发工程接收证书前，应按季度提交修正的估算。
5、付款：首期预付款，支付时间在中标函颁发后42天，或在收到按照【履约担 保】和【预付款】规定提交的文件后21天，二者中较晚的日期内。
6、由承包商终止：如出现下列情况，承包商应有权终止合同：
（a）承包商在根据【承包商暂停工作的权力】的规定，就未能遵循【雇主的资金安排】规定的事项发出后42天内，仍未收到合理的证据；
（c）在【付款】规定的付款时间到期后42天内，承包商仍未收到根据其中付款证书多的应付款额（按照【雇主的索赔】规定的扣减部分除外）。
7、承包商的索赔：在承包商察觉（或应已察觉）引起索赔的事件或情况后42 天内，或在承包商可能建议并经工程师认可的其他期限内，承包商应向工程师递交一份充分详细的索赔报告，包括索赔的依据、要求延长的时间和（或）追加付款的全部详细资料。
8、工程师在收到索赔报告或对过去索赔的任何进一步证明资料后42天内，或在 工程师可能建议并经承包商认可的此类其他期限内，做出回应，表示批准、 或不批准并附具体意见。
9、对争端裁决委员会未能取得一致：
（d）在唯一成员或三人成员中的一人拒绝履行职责，或因其死亡、无行为能力、辞职或任命期满而不能履行职责后42天内，双方未能就任命一位替代人员达成一致意见。
21天
1、履约担保：雇主应在收到履约证书副本后21天内，将履约担保退还承包商。
2、货物运输：除非专用条件中另有规定：
（a）承包商应在不少于21天前，将任何生产设备或每项其他主要货物将运到现场的日期，通知工程师。
3、进度计划：除非工程师在收到进度计划后21天内向承包商发出通知，指出其 中不符合合同要求的部分，承包商即应按照该进度计划。并遵守合 同规定的其他义务，进行工作。雇主人员应有权依照该进度计划安 排他们的活动。
4、承包商的义务：承包商应提前21天将他可以进行每项竣工试验的日期通知工 程师。
5、延误的试验：如果承包商未在规定的21天内进行竣工试验，雇主人员可自行进行这些试验，试验的风险和费用应由承包商承担。这些竣工试验应被视为是承包商在场时进行的，实验结果应认为准确，予以认可。
6、付款：
雇主应向承包商支付：
（a）首期预付款，支付时间在中标函颁发后42天，或在收到按照【履约担保】和【预付款】规定提交的文件后21天，二者中较晚的日期内。
7、承包商暂停工作的权力：如果工程师未能按照【期中付款证书的颁发】的规 定确认发证，或雇主未能遵守【雇主的资金安排】 或【付款】的规定，承包商可在不少于21天前通知 雇主，暂停工作（或放慢工作速度），除非并直到承 包商根据情况和通知中所述，收到了付款证书、合 理的证书或付款为止。
14天
1、承包商的义务：承包商应提前21天将他可以进行每项竣工试验的日期通知工 程师。除非另有商定，竣工试验应在此通知日期后的14天内， 在工程师指示的某日或某几日内进行。
2、工程和单位工程的接受：承包商可在他认为工程将竣工并做好接收准备的日 期前不少于14天，向工程师发出申请接收证书的通 知。
3、对竣工试验的干扰：如果由于雇主应负责的原因妨碍承包商进行竣工试验达 14天以上，雇主应被视为已在竣工试验原定完成的日期 接收了工程或单位工程（视情况而定）。
4、对竣工试验的干扰：这时工程师应相应地颁发接收证书，承包商应在缺陷通 知期限期满日期前，尽快进行竣工试验。工程师应要求 竣工试验要提前14天发出通知，并按照合同中的有关规 定进行。
5、需测量的工程：如果承包商检查后不同意该记录，和（或）不签字表示同意，承包商应向工程师发出通知，说明认为该记录不准确的部分。工程师收到通知后，应审查该记录，进行确认或更改。如果承包商被要求检查记录后14天内，没有发出此类通知，该记录应认为准确，予以认可。
6、由雇主终止：再出现任何上述时间或情况时，雇主可提前14天向承包商发出 通知，终止合同，并要求其离开现场。
7、由承包商终止：如出现下列情况，承包商应有权终止合同：
在上述任何事件或情况下，承包商可通知雇主，14天后终止合同。（P111）
8、不可抗力的通知：如果一方因不可抗力使其履行合同规定的任何义务已或将受到阻碍，应向他方发出关于构成不可抗力的事件或情况的通知，并应明确说明履行已或将受到阻碍的各项义务。此项通知应在该方察觉或应已察觉到构成不可抗力的有关事件或情况后14天发出。
84天
1、竣工报表：承包商在收到工程接收证书后84天内，应按照【期中付款证书的 申请】的要求，向工程师提交竣工报表及证明文件，一式六份。
2、自主选择终止，付款和解除：如果因已根据【不可抗力的通知】的规定发出通知的不可抗力，使基本上全部进展中的工程实施受到阻碍已连续84天，或由于同一通知的不可抗力断续阻碍几个期间累计超过140天，任一方可向他方发出终止合同的通知。在此情况下，终止应在该通知发出7天后生效，承包商 应按照【停止工作和承包商设备的撤离】的规定 进行。
3、取得争端裁决委员会的决定：DAB应在收到此项委托后84天内，或在可能由DAB建议并经双方认可的此类其他期限内，提出它的决定，决定应是有理由的，并说明是根据本款规定提出的。
4、如果任一方对DAB的决定不满意，可在收到该决定通知后28天内，将其不满向另一方发出通知。如果DAB未能在收到此项委托后84天（或经认可的其他）期限内，提出其决定，则任一方可以在该期限前后28天内，向另一方发出其不满的通知。
56天
1.付款：雇主应向承包商支付：
（b）各期中付款证书确认的金额，支付时间在工程师收到报表和证明 文件后56天内。
2、最终付款证书的申请：承包商应在收到履约证书后56天内，向工程师提交按 照工程师批准的格式编制的最终报表草案，并附证明文件，一式六份。
3、由承包商终止：
（b）工程师未能在收到报表和证明文件后56天内发出有关的 付款证书。
4、友好解决：如果已按上述发出了表示不满的通知，双方应在着手仲裁前，努 力以友好方式解决争端。但是，除非双方另有协议，仲裁可在表 示不满的通知发出后第56天或其后着手进行，即使未曾做过友好 解决的努力。
140天
1、自主选择终止，付款和解除：如果因已根据【不可抗力的通知】的规定发出通知的不可抗力，使基本上全部进展中的工程实施受到阻碍已连续84天，或由于同一通知的不可抗力断续阻碍几个期间累计超过140天，任一方可向他方发出终止合同的通知。在此情况下，终止应在该通知发出7天后生效，承包商应按照【停止工作和承包商设备的撤离】的规定进行。
7天
1、进度报告：除非专用条件中另有个规定，承包商应编制月进度报告。一式六 份提交给工程师。第一次报告所包含的期间，应自开工日期起至 当月的月底止。以后每月报告一次，每次报告期最后一天后7天 内报出。
2、工程的开工：工程师应在不少于7天前向承包商发出开工日期的通知。除非 专用条件中另有说明，开工日期应在承包商收到中标函后42 天内。
施工合同 篇2
第一章 废砂浆回收利用项目总述
第一节 硅片线切割及项目来源
废砂浆回收利用项目的产生源于近几年来光伏产业的发展。 本项目生产中所用的“废砂浆”原料及生产出来的产品“碳化硅”、正是来源于和应用于光伏产业中的单、多晶硅棒切片工序。
在光伏产业链中，硅片切割是光伏电池生产中一个十分重要的工序，切割出的硅片质量直接影响到整个产业链后续电池的生产以及电池的性能质量。
在实际生产中，硅片生产厂家一般先将废砂浆进行简单的离心或沉降分离，液体部分返回工序再使用一次，其它的难以分离的部分或将其作为垃圾废弃掉，或将其处理给专业废砂浆回收利用厂家。作为一种十分重要的资源被当做垃圾处理掉，不仅会对环境产生严重的污染，而且浪费了大量的资源，令人惋惜。
随着国家节能降耗，保护环境等可持续发展政策的实施，从废砂浆中回收价值较高的碳化硅项目应运而生，并且越来越受到人们的重视。近两年中，相关单位和团体都投入了许多精力，对废砂浆回收利用做了大量的研究工作，产生出一些新技术和新工艺，取得了一定的成果。
废砂浆回收处理产生的“碳化硅”产品或再行回用于硅晶片的生产切割过程，或应用于其它工业领域，都会产生出巨大的经济价值和社会效益，对国家、对环境、对个人都是一件十分有意义的事情。
第二节 生产原料及产成品
本项目生产时的原料为“废砂浆”，另外还需要“烧碱”、“硫酸”等化工原料。生产的产品是 “碳化硅”等，下面分别对我们生产中接触到的主要物质进行一下简单介绍。
一 废砂浆、废切割液及废硅粉的组成
废砂浆是硅光伏产业或半导体工业在硅锭（硅棒）切割生产硅片时产生的一种工业废料，它的组成成分并不十分固定，主要成分有：碳化硅、聚乙二醇和金属硅粉，另有水分、金属颗粒以及少量表面活性剂、金属螯合剂等。含碳化硅较多的称为“废砂浆”，一般由65%左右的碳化硅、6%左右的硅粉、1.5%左右的铁等金属颗粒、15%的聚乙二醇和10%左右水份组成。
二 碳化硅的性质及光伏产业所用的.碳化硅
1 碳化硅的性质特点
碳化硅的化学成分是碳化硅，因为它的硬度十分高，人们俗称碳化硅颗粒为碳化硅。碳化硅在自然界少量伴生于岩石中，没有利用价值。工业碳化硅的生产是一种高耗能、高污染产业。碳化硅的制备合成是通过将石英砂（SiO2）与石油焦(C)等原料按一定比例混合后，在隔绝氧气的条件下利用电弧产生的高温反应烧结而成，这一反应过
程需要消耗大量的能源，平均每合成一吨碳化硅需消耗高达8000千瓦时的电能，同时上述反应过程会释放出大量的一氧化碳（CO）,一氧化氮（ NO）,二氧化硫（ SO2）等有害废气，会对大气环境造成十分严重的污染。根据碳化硅的生产方式的不同，又可将其分为绿碳化硅和黑碳化硅两大类，绿碳化硅的纯度和硬度较黑碳化硅略高，市场价格也相对较高。
碳化硅的分子式为SiC，是典型的共价键型化合物。有立方型和六方型两种晶型，立方型称为β—SiC，它是在1800～20xx℃温度下形成，属低温产物，硬度稍小，主要用于微型轴承的超精研磨。六方型称为α—SiC，它是在20xx℃以上形成的，硬度较大，一般常用的都是α—SiC。碳化硅在一个大气压下的分解温度为2400℃，无熔点。α—SiC碳化硅理论密度是3.18g/cm3，碳化硅粉的自然堆积密度在
1.2～1.6g/cm3之间。碳化硅的莫氏硬度仅次于金刚石，在9.2～9.3之间，威氏显微硬度3300kg/mm2 。由于碳化硅具有相当优异的特性，所以它的应用领域十分广泛。
碳化硅（碳化硅粉）用于制作砂轮、砂纸、砂带、油石、磨块、磨头、研磨膏等。由于碳化硅的性质特点，最适合半导体工业材料及压电晶体材料方面的切割、研磨抛光等。尤其是在太阳能电池硅片切割中，国际上绝大多数生产厂家都要用到碳化硅。
利用它具有的高硬度、高耐磨性、高耐腐蚀性、高的高温强度及导热性能良好、抗冲击等特点，碳化硅可用于各种冶炼炉衬等构件、碳化硅坩埚等。可用于制作耐磨、耐蚀、耐高温等高级碳化硅陶瓷材
料。在航空航天工业碳化硅材料还可以制做火箭发动机喷管、燃气轮机叶片等。
2 光伏产业切割用碳化硅
光伏产业中所用的碳化硅主要在硅片切割工序。由于光伏产业对硅片有特别严格的要求，并且在切割效率和质量方面与碳化硅的选用有着密切的关系，所以，在碳化硅的选择使用方面都十分苛刻。
硅片切割用碳化硅多为绿碳化硅，在粒度选择上相对于不同机型的线切割机来说一般常见的有两种：1200与1500目（极少数采用800和20xx目），且它的粒径范围要求狭窄，晶角要尖锐锋利，绝不能混入大颗粒物质，避免划伤硅晶片。为了防止金属离子对硅片的玷污，要求碳化硅的纯度要高。硅片切割用碳化硅国内没有统一标准（有的企业采用日本JZS工业标准）。
第三节 技术经济指标
1、 废砂浆利用率
废砂浆中的碳化硅含量在65%左右，根据工艺水平提取率在80%左右总收率为50%左右。
2、 酸碱消耗量
生产一吨碳化硅，需要浓硫酸（98%）、烧碱的费用为300元。
3、 水、电的消耗量
施工合同 篇3
发包人：_______________
承包人：_______________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第1条 工程概况
1.1工程地点：_________________
1.2工程内容：房屋间数_____室_____厅;总建筑面积_______平方米。
1.3承包范围：___________________
1.4承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式：
(1)承包人包工包全部材料;
(2)承包人包工包部分材料;
承包人包工、发包人包料。
1.5 开工日期：______年_____月_____日
竣工日期：______年_____月_____日
总日历工期(包括法定节假日)_______日
第2条 合同价款与支付
2.1合同价款
金额(人民币大写)_____________
￥：________________
2.2合同价款采用方式
双方商定本合同价款采用第____种方式确定。
(1)采用固定价格。固定价格加_____%包干风险系数计算。包干风险包括____________________
(2)采用可调价格，按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
(3)成本加酬金
2.3工程预付款
合同生效后，发包人向承包人预付工程款____%即人民币(大写)_____________，预付款扣回的时间、比例： ___________________
2.4工程款(进度款)支付
(1)工程款支付方式：__________________
(2)工程款支付金额和时间：____________
工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。
发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
第3条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：
(1)发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。
(2)由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)
第4条 发包人工作
4.1指派________为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道)，负责到有关部门办理审批手续。
4.3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。
第5条 承包人工作
5.1指派_______为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。
5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
5.4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5.5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5.6保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第6条 材料供应
6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第7条 安全生产和防火
7.1发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
7.2发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
7.3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。
第8条 工程质量及验收
8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定_______标准(可选择优良或合格)
8.2优良工程等级增加的经济支出
8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。
8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
8.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
8.6装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。
第9条 工程变更
9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。
第10条 竣工结算
10.1工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。
10.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。
第11条 工程保修
11.1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。
第12条 违约责任
12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_______元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_______________支付滞纳金。
12.2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人______元违约金。
工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的______%.
12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
12.6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
12.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
12.8双方约定其它违约责任：____________________
第13条 争议的解决方式
13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
(一)提交大连仲裁委员会仲裁;
(二)依法向工程所在地人民法院起诉。
第14条 不可抗力
14.1双方关于不可抗力的约定：___________________
第15条 保险
第16条 合同生效
16.1合同生效日期：_____________________________
第17条 合同份数
17.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
双方约定合同副本份数：_________________________
第18条 合同备案、鉴证
18.1合同备案、鉴证：(现场签字)_______________
发包方：_____________ 身份证号：_____________
承包方：_____________ 身份证号：_____________
施工合同 篇4
甲方单位： (以下简称甲方)__________________
乙方单位： (以下简称乙方)__________________
为了明确双方的职责，加强协作，相互促进，按期保质完成施工任务。经甲乙双方协商，按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程的具体情况签订如下条款，须双方共同遵守。
一、工程名称、工程地点：
1、工程名称：___________________
2、工程地点：___________________
二、施工日期：__________________
本工程开工日期为 _____年____月____日，竣工日期为_____年____月____日。
三、工程数量及造价：以下工程量为图纸暂估量，竣工结算以实际测量数据为准。工程施工合同书四、甲方责任条款：
1、乙方承诺：具备履行本合同所必须的资质，且具体实施人员也符合资质要求，并具备实际履行本合同的能力。
2、甲方提供基层的平整度、标高、厚度均应符合施工图纸设计要求和《城市道路工程施工验收规程》(DBJ08-225-97)的要求并负责向乙方做施工技术及安全交底。
3、甲方负责提供施工用电、用水、落实乙方机械设备的停放处和必要的安全防范措施。
4、乙方施工完毕交付甲方，甲方负责保护好路面;工程验收之前禁止一切车辆进入现场，否则视为工程验收合格。
5、乙方承诺：未经甲方书面许可，不将工程的任何一部分转包由任意第三人完成。否则视为根本性的违约，甲方可随时解除本合同。
五、乙方责任条款：
1、乙方确认可以严格按照甲方提供的施工图纸设计和按照《城市道路工程施工及验收规程》 (DBJ08-225-97)施工，保证施工质量。若工期、用料、费用需要更改的，应当经过甲方书面许可。
2、按双方协商的施工进度，安排机械设备和人力，保证施工工期。
3、遵守安全技术操作规程和职业道德、文明施工、优质服务。
4、因乙方原因造成的损失(尤其是施工过程中的人身伤害)，则由乙方承担，除不可抗因素外。
六、付款方式：甲方将按以下程序向乙方付款(提供材料发票)。
1、合同签订，机械、材料进场预付合同款30%，计：_______
2、工程竣工，书面验收合格后一次性付清全部工程款;
3、如逾期支付，甲方须向乙方支付每日1‰违约金。但甲方为付款履行内部审批流程所占用的时间除外。
七、合同有效期：
本合同自双方签字盖章后生效，工程结束结清余款后自行失效。
八、本合同纠纷解决方式：
甲、乙双方友好协商解决，双方不能达成一致，由合同签订地方人民法院管辖。
九、本合同 签订地点：____________________ 。
签订日期：_____年____月____日。
此合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
甲方单位(盖章)：___________ 乙方单位：(盖章)：________________
委托代理人：_______________ 委托代理人：______________________
电 话：____________________ 电 话：___________________________
施工合同 篇5
发包方(全称)： (以下简称甲方)
承包方(全称)： XXXX (以下简称乙方)
依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，甲方将负责施工的XXXX市政道路工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关XXXXXX市政道路工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，具体条款如下：
一、工程概况
1、工程名称：XXXXXXXXXXXX。
2、工程地点：。
3、建设单位：
二、工程承包方式、范围
1、工程承包方式为包工包料、包机械(含进出场)、包安全、文明施工、包质量、包工期。
2、工程承包范围为甲方负责施工的XXXXXXXXX市政道路工程施工，具体工程量以甲、乙方确定的市政道路工程施工图为准。
三、工程造价及计价依据
1.( )万元，工程价款的税金由乙方负责承担。
2、乙方承包价款已包含施工管理、工程材料、机械、税金、安全、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。
四、工程工期
1、本工程施工工期为 年 月 日至 年 月 日必须在保证工程质量前提下按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期2天后，第3天开始每延一天按1000元处罚，罚款最多不超过工程造价的5%。
2、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、甲方签证累计工期顺延。
五、工程质量
甲乙双方约定的市政道路工程质量为按现行有关质量验收标准验收(包括材料)，确保一次性合格，不准出现由于乙方提供的材料或乙方施工质量问题引起对主体工程的质量影响。
六、甲乙双方责任
1、甲方责任
(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。
(2) 提供乙方要求的有关本工程的技术资料。
(3)负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合。
(4) 督促乙方做好安全管理，文明施工。
(5) 甲方为乙方提供场地和临时用水、临时用电源。
2、乙方责任
(1) 全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。
(2) 服从甲方现场有关部门的监督管理。
(3) 因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按甲方和甲、乙双方合同的要求返工至合格，并承担由此产生的全部施工增加费用。
(4) 进场后，按甲方要求及时向甲方提交甲方(或质监部门)认定为齐全完整有效的相关工程技术资料及其他相关资料。
(5) 施工期间和周边群众发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁在施工现场发生斗殴事件，不论有无理由每次罚款伍仟元;严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，甲方不予承担任何责任和经济费用。
(6) 乙方还必须和甲方签订劳务合同，员工工资按劳务合同要求保证发放到每个员工。
(7) 乙方劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取重罚措施。
七、安全生产、文明施工
乙方在施工中应严格管理，遵守安全生产操作规程，设置专 职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。
八、材料供应 和质量验收
本工程道路施工所用的材料按照设计、建设单位和有关质量验收标准要求自行采购，各种材料质量必须符合有关质量检验标准。工程具备质量验收条件，乙方经甲方同意按现行相关标准、规范、规程等要求组织质量验收。
十、工程款支付
1、乙方在订立合同时自愿交纳安全、文明施工保证金，其中 万元保证金于乙方正式施工后3个月内返回乙方，不计任何利息。
2、乙方市政道路工程价款必须纳入甲方财务的统一管理。乙方应在每月25日前向甲方上报其完成的市政道路工程价款，甲方应及时审核乙方上报的当月完成的工程价款，并督促建设方及时审核每月工程价款，随建设单位支付给甲方的工程款情况，按甲乙双方约定的工程价款所占比例，及时支付乙方的工程款，待工程竣工验收合格，乙方上交完整有效的全部技术资料后，除留存甲方与建设单位施工协议中规定的同比例质量保修金外，甲方应随建设单位付款情况按甲乙双方工程价款所占比例计算后，及时支付乙方的工程价款。其市政道路工程质量保修金，待保修期满后，给予全部结清。
3、乙方负责其施工的所有市政道路工程的质量保修，保修期限为两年如甲方工程竣工交付建设单位后，在保修期内甲方通知乙方关于其施工的市政道路工程质量保修，乙方未能在48小时内开展保修工作，或保修未能满足业主要求，甲方有权另行安排维修，所发生的费用甲方有权单方面在乙方留存的保修金中扣回，如乙方留存的保修金不足以支付甲方代为维修的费用，则甲方可向乙方索赔，并向其追究相关法律责任，乙方对此应无条件接受。
十一、附则
1、乙方必须有效组织施工人员、机具、材料、资金，必须满足本工程的施工进度、质量、安全等需要，严禁转包，一旦发现乙方有转包现象，甲方有权单方面终止双方施工合同，乙方所完成的工程价款应无条件由甲方自行处理。
2、乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行项目部、公司的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因管理混乱，质量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。
3、在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向工程建设所在地人民法院起诉。
4、本合同一式四份，甲方、乙方各执壹份，报送甲方公司经营处、分公司各壹份。
5、本合同由甲、乙双方经济责任人签字、按手印之日生效，工程款结算之日失效。
6、本合同于20xx年9月6日订立。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇6
工程名称：
甲 方：
乙 方：
经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：
一、 施工范围
乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。
二、 施工方案
一层和顶层采用20㎜厚的苯板和铝箔反射膜，卡钉固定加热管，中间几层采用3㎜地暖复合膜，采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案，经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工。
三、 施工材料要求及材料供应
1、主要材料要求：
a、聚苯乙烯保温板：厚度20㎜。
b、铝箔反射膜。后付牛皮纸，
c、地暖复合膜 3㎜
d、PE-Xa管“ 道诚 ”牌，De20×1.9㎜
盘管间距均采用250毫米（以设计图纸为准）
e、分水器为全铜，巨帆牌。
f、钢丝网：∮2×200mm×200mm,
2、辅助材料采用市面上通用材料。
四、 施工现场管理
1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。
2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。
3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。
五、 工程造价和结算方式
1、合同造价
该工程地暖实际铺设面积约为 平方米，结算价格为31元/平方米。工程总价约为： 元。
地暖施工完毕后，甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积，卫生间如果铺设地暖按全部面积计算。
2、结算方式、
乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%，后续工程按工程实际进度拨款，施工完毕拨付到总价的70%，工程竣工验收后付至95%，留5%作为质量保证金，第一个采暖期结束后付清余款。
工程不能同时施工时，按施工楼号单个结算。
六、 施工工期
现场条件具备时，单个楼工期不超过10天，总工期：7月10日至8月15日，保证交工验收，以不耽误后续土建方施工为原则。
七、 质量保证
乙方对安装工程保修二年，终生负责维修。
八、 合同签定后双方要严格执行合同条款
不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。
九、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。
甲方：（公章） 乙方：（公章）
签字： 签字：
施工合同 篇7
订立合同双方：
建设单位：____，以下简称甲方；
设计单位：____，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条
工程名称、规模、投资额、建设地点
甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____
第二条
甲方的义务
1、甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在________年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第三条
乙方的义务
1、乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。________年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。
（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。）
2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
第四条
设计的修改和停止
1、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按__元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
3、甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
第五条
设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后__天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后__天内，甲方应向乙方支付__%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后__天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。
第六条
奖励与违约责任
1、在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。
2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日__元计算增付设计费。
3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
4、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误__天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的__%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。
5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
第七条其它
本合同自________年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，做出出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式__份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。
建设单位（甲方）：设计单位（乙方）：
代表人：___代表人：____
联系人：____联系人：____
通讯处：____通讯处：____
电话或电报：____电话或电报：____
开户银行：____开户银行：____
帐号：____帐号：____签订合同地点：
________年____月____日
附：
（1）____设计项目收费表：
（2）____工程设计补充协议书。
（3）____设计项目收费表
施工合同 篇8
发包人(全称)：_______（以下简称甲方）
承包人(全称)：______（以下简称乙方）
本补充协议书和珠海正业包装有限公司厂房施工合同同时使用，具有同等法律效应。
1.工程概况
1.1工程名称：珠海正业包装有限公司厂房工程增加工程
1.2工程地点：珠海市斗门区富山工业园
1.3工程内容：厂区室外给排水和消防工程。
具体内容见附件1
2.工程承包范围
2.1承包范围：业主提供的有关施工图纸和相关变更资料的全部工程项目。
2.2承包方式：包工包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
3.工期
3.1双方约定工期必保20xx年2月20日交工投入使用。
3.2因乙方原因，每推迟一天按1500元/天违约金，并累计在乙方工程款中扣罚。
4、质量与验收
4.1工程质量标准：质量达到现有国家规范规定的合格标准。
4.2验收：执行厂房施工合同相关条款。
5、安全施工
5.1要求达到珠海市规定安全文明合格工地标准，不得发生重大安全事故。
5.2安全检查按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。
6、合同价款与支付
6.1 本合同价款采用固定价格合同方式确定。
6.2 采用固定总价方式确定。工程价款(大写)：柒拾捌万伍仟玖佰壹拾玖元(人民币)，￥：785919.00元。
6.3 承包方合同价中已包括了业主提供的全套施工图、变更的全部工作内容，若存在错项和漏项问题，一切责任由承包方承担
6.4 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：执行厂房施工合同相关条款。
7.承包人采购材料设备
7.1 承包人采购材料设备的约定：主材品牌、质量标准以国家验收标准的要求为准，采购的材料都必须有产品合格证，需检测的材料按规定送市工程质量检测中心检测(检测费由承包方负责)，质量符合工程设计和规范要求，方可用于工程。当发包方认为承包方提供的材料、设备需要复检的，应允许复检，经复检符合质量要求的，其复检费用由发包方承担，否则，由承包方承担。
7.2大宗材料必须由甲方、监理、乙方共同确定样板后按样板进行采购和验收。
8.争议
双方约定，在履行过程中发生的争议时：执行厂房施工合同相关条款。
9.保险 承包人投保内容：为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用
10.合同份数 双方约定份数：陆份，双方各执叁份
11. 增加工程项目名称
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【【热门】施工合同范文锦集八篇】相关文章：