工地施工合同15篇
在不断进步的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编帮大家整理的工地施工合同，欢迎大家分享。
工地施工合同1
甲方单位：____________
乙方单位：____________
甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，就营销中心广告牌文字制作安装事宜达成如下协议。
第一条：广告牌文字制作
1、文字材质：精工不锈钢钛金拉丝，外挑背打黄灯
第二条：工程造价及支付方式
支付方式：工程款待项目经各相关部门验收合格，收到乙方有效发票后一周内壹次性付清。
第三条：工程期限自合同签订后，甲方通知乙方开始施工后，乙方应在9天时间制作完成。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四级以上大风）工期顺延。
第四条：双方权利、义务甲方：
1、向乙方提供广告牌位置并确保此位置可以施工。
2、按本合同
第二条规定结算广告牌的费用。乙方：
1、自甲方通知可以现场施工起____日内按甲方提供的安装地点制作施工并安装完毕。
2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。
第五条：违约责任
1、甲方未能按本合同
第二条规定时间付款，每逾期____日，向乙方支付合同总金额的千分之五作为违约金并将合同工期顺延。
2、乙方如无正当理由未能按本合同
第四条规定按时制作、安装完成户外广告牌，每逾期____日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。
3、如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责，工期顺延，乙方有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完成部分的费用。
本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持壹份。
甲方签字（盖章）____________
乙方签字（盖章）____________
________年____月____日
________年____月____日
工地施工合同2
发包方：_____公司（以下简称甲方）
承包方：_____（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，甲乙双方经协商，就项目相关事项达成一致，订立本合同。
一、项目概况
1、项目名称：5万吨改性沥青项目储存罐、设备保温
2、项目地点：____市____县苦水镇周家庄村
二、项目内容及施工流程
1、岩棉板（7.5c）2层，岩棉容量80公斤立方米，上下差2公斤；
2、每块岩棉2道12铁丝；
3、岩棉外面用宽32215;厚0.9镀锌钢带全罐用6道；
4、钢带外面用0.42，上下差0.02，彩钢瓦一层；
5、彩钢板用铆钉5215;16连接，铆钉间距≤300
6、彩钢板与阀门连接处、栏杆、角铁、人孔处用钢构胶密封；
7、管道采用10厚岩棉管做保温层，保温层外用玻璃丝布缠绕一层，外面安装用于不低于0.42厚的雪花铁皮。
三、承包范围及方式：乙方负责所有的材料费、运输费、安装费、人工费和工人的生活费及工具、脚手架、安装、拆除。
四、开工时间与竣工时间：________年____月____日至________年____月____日
五、项目金额：罐每平方米110元；管线平米70元；弯头以2个计1米，每米70元.
六、施工质量要求：
1、由甲方公司组织现场总验收及施工过程中现场检查、检验。
2、每道工序结束后乙方必须提供现场原始记录，并经甲方代表确认后，方可进行下道工序。
3、施工结束后，做到工完、料尽、场地清。
七、测量与计算：按保温后实际面际测算
八、付款方式：待乙方进厂完成一个罐体保温及铁皮安装后，经甲方验收合格付款3万元，其余按工程进度付给乙方，每10万元为一个付款阶段。工程结束后付清（除2万元质保金以外）的全部工程款，2万元质保金待设备运行12个月无质量问题后全部付清。
九、甲方权利及义务
1、有权随时对乙方的施工过程进行监督检查；
2、有权要求乙方对其施工过程中存在的问题进行整改；
3、有权要求乙方提供相关的技术资料和必要的技术指导等。
4、向乙方提供以下工作条件：
5、按约定向乙方支付报酬；
6、按约定验收项目成果。
十、乙方权利及义务
1、接受甲方提供的相关技术资料、数据等；
2、交付工作成果后获得报酬。
3、乙方应当亲自完成项目的主要工作，擅自转委托给第三方的，甲方有权拒付报酬并有权解除合同。
4、乙方在履约过程中，因其技术能力或生产条件等情况致使不能实现合同目的的，乙方应当在情况出现的____日内通知甲方，否则，因此给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
5、.乙方在工作期间，应当接受甲方必要的监督检验。乙方应当妥善保管施工物和甲方提供的材料以及完成的工作成果。
6、在甲方单位内进行施工的，乙方应当遵守甲方有关安全生产、操作规程、施工管理等规章制度。因违反甲方规章制度或者非甲方的故意或过失而造成的损失由乙方自行承担。
6、乙方在向甲方交付工作成果时，应当向甲方提供设备施工项目技术资料和档案资料。经双方协商一致，乙方应当向甲方提供所有更换配件的进货价格、配件来源、配件品质等详细资料。
十一、保险
1、乙方必须对自己的全部设备及人员进行保险，如发生设备、人身伤亡等事故（甲方原因除外），由乙方负责向保险公司索赔，甲方不负任何责任。
2、因甲方原因造成乙方的设备和人员的损害，由乙方负责向保险公司索赔，甲方只承担保险公司赔偿以外的损失，未保险的甲方不予赔偿。
十二、不可抗力下列事件可认为是不可抗力事件：战争、动乱、地震、飓风、洪水、冰雹、雪灾等不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，应立即以书面形式通知对方，致使合同无法按期履行或不能履行的，所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务的，应就扩大的损失负赔偿责任。
十三、违约责任
1、.一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2、乙方交付的工作成果不符合约定的质量要求、技术标准的，乙方应当按照甲方的要求承担修理、重作、更换、减少报酬、赔偿损失等违约责任。
3、乙方拒绝返修、整改或返修、整改仍未达到合同约定的质量要求、技术标准的，本合同约定的质保金不予返还。因施工质量问题给甲方造成其他损失的，还应承担赔偿责任。
4、乙方未能按照合同约定的期限完成工作成果，每逾期____日，应按1000元日支付违约金。
5、乙方擅自更换施工物的零、部件或甲方提供的材料，应当按照所更换零、部件或材料的实际价值支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的其他损失。
6、其他约定：无。
十四、合同的生效、变更、解除和终止
1、.本合同经双方均签字并盖章后生效。
2、本合同经双方协商一致，可以变更，合同变更协议应采用书面形式。
3、本合同解除的条件:
4、因不可抗力致使不能实现合同目的的；
5、.在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行合同义务的；
6、.双方协商一致同意解除的；
7、乙方擅自将工作任务交由第三方完成的；
8、甲方可以随时解除合同，但因此给乙方造成损失的，应当赔偿。
9、当出现下列情况时，甲方可随时解除合同，由此造成的所有损失由乙方全权承担：
a.乙方违反安全检修（施工）管理规定进行作业（未造成后果），又不听从甲方劝阻，进行改正的时；
b.乙方违反安全检修（施工）管理规定进行作业并造成后果时。
10、其他约定：无。
11、争议的解决本合同履行过程中发生争议，甲乙双方应及时协商解决。如协商不成，可选择甲方所在地人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：_____
乙方（盖章）：_____
电话：_____电话：_____
代表人：_____代表人：_____
开户行：_____开户行：_____
帐号：_____帐号：_____
____日期：____日期
工地施工合同3
甲方：_________________
乙方：_________________
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本现场施工人员合同。
一、劳动合同期限
合同期从施工进场起至工程完工时止。(具体时间：_________________)
二、工作内容和工作地点
1、乙方的岗位职务为施工员。
2、乙方的工作任务和职责见“附件一”。
3、乙方的工作地点
三、工作时间和休息休假
1.乙方每天工作上下班时间与建筑工人工作时间同步，不得无故迟到旷工。
2.凡是建筑工人上工的日子，乙方都要到现场进行施工管理。
3.乙方回办公室做资料的时间要尽量避开重要施工时段，做到现场管理和做资料两不误。
4、甲方因生产(工作)需要可以延长工作时间，乙方不得拒绝，不得提出额外补偿。
5、乙方不享受任何法定节假日和法定节假日。甲方停工时间视作乙方假休日，并按本合同约定的工资标准支付工资。
四、劳动报酬
1、乙方正常工作时间的基础工资为人民币_____________元/月，绩效薪酬_____________元/月，全勤奖_____________元/月。
2、甲方每月日发放当月工资的。如遇法定休假日或休息日，则提前到最近的工作日支付。
3、乙方延长工作时间或者在双休日、法定休假日上班的，不支付加班工资，也不安排补休。
五、奖罚
1.甲方承诺，乙方完成“附件一”工作任务和职责。甲方全额发放绩效薪酬。如乙方违反“附件一”工作任务和职责，甲方有权扣减绩效薪酬。
2、甲方承诺，乙方如无旷工、迟到、早退等现象，甲方全额发放全勤奖_____________元/月。乙方旷工1日，甲方有权扣除乙方全勤奖20%，并处200元罚款。
甲方(盖章) ___________
乙方(签章) ___________
____年_____月_____日
工地施工合同4
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：金
1.3工程内容：小区全部配电工程
1、小区所有箱变的安装调试
2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。
3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。
4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。
5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000A箱变迁移到图纸设计的指定位置。
二、承包方式及合同价款
2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。
2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币XXX元。金额（大写）：贰XX万元整元
该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000A箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施
工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。
2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。
1、一期1000A箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。
2、二期工程在人员进场，小区____区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、____区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。
3、二期工程在小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。
4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。
5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后____日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。
6、工程进度由甲方现场代表确认后，按照甲方规定的拨款程序拨付。
三、合同工期
3.1合同工期总日历天数天，自开工至竣工。
3.2如果甲方要求提前开工和交工，乙方有义务提前工期，不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。
四、配电工程要求
4.1小区内全部高低压配电工程由乙方施工后，由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门，甲方不再承
担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。
4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。
4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方____市供电管理部门签定产权交接文件。
4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。
五、工程施工要求
5.1工程质量标准：乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。
5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理，配电工程作为本小区总体配套工程的一部分，必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排，设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款，但延误的工期相应顺延。
5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。
5.3.1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道，并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。
5.3.2甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。
5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个，其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。
5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果，所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。
5.5竣工资料
5.5.1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工资料，并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图，作为小区配套工程甲方留存。
六、双方责任
6.1甲方责任
6.1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。
6.1.2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。
6.
1.3甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜。
6.2乙方责任
6.2.1乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工，保证施工质量。
6.2.2乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。
6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。
6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包，变卖给他人。
6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时提供帮助和协助。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工地施工合同5
甲方：_______
乙方：_______装饰公司
甲方委托乙方____套房装饰装修工程，经双方友好协商，现签订以下合同条款：
一、工程项目及内容：铺贴地板、油墙、做柜、线路新装等工程，详细内容见乙方提供的，经甲方认可的施工说明及工程预算书。
二、承包方式：包工包料。
三、工程造价（____元）为人民币________
四、工程款项结算方法：乙方进场5天内，甲方应先预付给乙方50%工程款即（人民币____元），工程完工验收后，一个月之内付清余款（即人民币____元整）。
五、乙方必须按质按量按时和遵守国家有关规定进行施工，如属乙方因材料质量或不按图纸施工，而造成施工项目不合格的，乙方要自行返工，返工所使用的一切材料费、人工费由乙方自行解决。如在施工期间，甲方提出更改正在进行或已完工的工程项目，更改所使用的一切材料费、人工费均由甲方承担。
六、甲方如在施工期间提出增加施工项目或更改使用材料的，必须经甲方负责人或技术员签字认可。
七、交付使用日期：总施工期为____天，即由________年____月____日至________年____月____日。如逾期乙方每日按总造价的千分之五赔款给甲方。如甲方因某种原因令乙方不能进行正常施工的所误日期顺延。
八、其它约定事项：_______
九、本合同连同乙方提供给甲方认可的施工说明和工程预算书，具同等法律效力。
十、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，各执为据。
十一、本合同自双方签字后即发生法律效力。甲方：乙方：____装饰公司代表：____________代表
甲方：_______
____年____月____日
乙方：_______
____年____月____日
工地施工合同6
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
慈有委托层客房墙面铺贴墙纸工程，经双方友好协商达成一下协议：
1，甲方负责处理墙面平整，干燥，打上基膜底漆，施工前乙方对墙面检查验收合格后方可
施工，甲方负责提供施工时所需要的梯子凳子等施工物品。
2，墙纸施工费：C0.5310每卷单价为每卷单价为无纺0.5310每卷单价为元，无纺0.710每卷单价为纯纸0.5310每卷单价为0.710每卷单价为注：施工时不包含任何辅料材料。如需要则另外附注。
3，付款方式：合同签定起进场施工甲方应付施工费总款的即元，施工进度到最后一层的时候应付施工费总款的即元
施工完成后甲方应在____日内验收，甲方不得拖延验收时间，如果____日内不验收视为甲方验收合格，验收合格后甲方应付施工费剩余的即元。施工完毕后，因施工造成的质量问题，乙方提供半年的售后服务，如果因为甲方的人为原因破坏引起的墙纸问题，甲方需付人工费每工200元的维修费，
4：施工期间必须文明施工，若发生一切工伤事故均由乙方负责。
5：争议方法：有关本合同的一切争议，双方协商解决，双方若不能解决，则提交杭州劳动局仲裁。
6：本合同一式两份双方各持一份，此合同具有法定效力。
甲方代表（盖章）：乙方代表（盖章）：____日期：____日期
工地施工合同7
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。
一、劳动合同期限
合同期从基础放线起至外墙施工完毕时止。
二、工作内容和工作地点
1、乙方的岗位职务为施工员。
2、乙方的工作任务和职责见“附件一”。
3、乙方的工作地点为武胜县弘武大道56号。
三、工作时间和休息休假
1．乙方每天工作上下班时间与建筑工人工作时间同步，不得无故迟到旷工。
2．凡是建筑工人上工的日子，乙方都要到现场进行施工管理。
3．乙方回办公室做资料的时间要尽量避开重要施工时段，做到现场管理和做资料两不误。
4、甲方因生产（工作）需要可以延长工作时间，乙方不得拒绝，不得提出额外补偿。
5、乙方不享受任何法定节假日和法定节假日。甲方停工时间视作乙方假休日，并按本合同约定的工资标准支付工资。
四、劳动报酬
1、乙方正常工作时间的工资为人民币4500元/月。
2、该工资中已包括乙方的各种绩效薪酬、奖金、津贴、补贴。
4、工资必须以货币形式支付，不得以实物及有价证券替代货币支付。
5、甲方每月 30 日发放当月工资。如遇法定休假日或休息日，则提前到最近的工作日支付。
6、乙方延长工作时间或者在双休日、法定休假日上班的，不支付加班工资，也不安排补休。
五、社会保险和福利待遇
1、临时合同期内，甲方不为乙方办理参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的手续。只办理意外伤害保险。
2、乙方患病或非因工负伤，甲方不给予医疗待遇，医疗期内不支付病假工资。
六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
1、甲方按国家和省有关劳动保护规定提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。
2、乙方有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业，对甲方及其管理人员漠视乙方生命安全和身体健康的行为，有权对甲方提出批评并向有关部门检举、控告。
3、乙方因工负伤或者因工死亡的，甲方应按照政策予以补偿。
七、权利和义务：因乙方责任造成施工错误，带来经济损失的，视具体情况由乙方承担赔偿责任。因赔偿引起的纠纷由仲裁机构仲裁解决。
八、合同的变更
甲乙双方经协商一致，可以变更本合同，并办理书面变更手续。变更后的劳动合同文本由甲乙双方各执一份。
八、合同的解除和终止
（一）解除
1．经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。
2．有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：
（1）乙方严重违反甲方规章制度的；
（2）乙方严重失职，营私舞弊，对甲方造成重大损害的；
（3）乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作任务造成严重影响，或者经甲方提出，拒不改正的；
（4）乙方患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事本合同约定的工作；
3．有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：
（1）甲方未及时足额支付劳动报酬的；
（2）甲方的规章制度违反法律、法规的规定，损害乙方权益的；
（3）甲方违反法律、行政法规强制性规定，致使本合同无效的；
（4）法律、行政法规规定乙方可以解除劳动合同的其他情形。
乙方解除本合同，应当提前10日以书面形式通知甲方。
（二）终止
本合同期满或法定终止条件出现，本合同即行终止。
九、调解与仲裁
双方履行本合同如发生争议，可先协商解决；不愿协商或协商不成的，可以向甲方劳动争议调解机构申请调解。
十、本合同“附件一、二”，与本合同具有同等效力。
甲方（盖章）（或负责人签字）：
年月日
乙方（签章）：
年月日
工地施工合同8
甲方：
乙方：
甲乙双方就完成____市广源停车场管理有限责任公司停车位钢结构加工、制作工程达成一致意见，根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律，经甲乙双方友好协商，在平等互利的原则下，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行，签订本合同。
一、合同范围
1.1范围：乙方严格按照甲方提供的钢结构图纸要求，进行停车位钢结构组件的材料购置、加工和制作。
1.2加工材料严格按设计要求的质量进行采购，整理好材料质量档案。
1.3加工数量：垂直升降横移停车位钢结构1800个。
二、合同价款
本合同总价款为大包干人民币：壹仟叁佰玖拾壹万叁仟元整（139XXXX3000.00元）。以上价格为停车位钢结构材料费、制作和安装的总费用（开具增值税发票）。
三、付款方式及工程进度
3.1
第一期付款：合同签订生效后____日内，付合同总价的10%，即人民币：XXX元整（XXX.00元）。
3.2
第二期付款：清单中包括的所有项目工程材料加工制作完毕进入施工场地后，经甲方验收质量合格，制作、安装后，付合同总价的40%，即人民币：伍XX万伍仟贰佰元整（XXX.00元）。
3.3
第三期付款：工程全部结束，经甲方验收合格，双方结算完毕，甲方预留合同总价款的5%作为质保金，剩余款项一次性付清。
3.4
第四期付款：从工程竣工验收合格之日起________年质保期满，经甲方确认工程无质量问题或其他与本合同有关的纠纷后，一次性支付清剩质保金。
四、工程质量及验收
4.1工程制作安装质量必须达到《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-20）的规定。焊接质量达到《建筑钢结构焊接规程》（G81-20）要求。钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为角磨机钢丝刷或手工钢丝刷除锈、除焊杂、毛刺、倒角后,用布擦净后喷醇酸防锈底漆一边，（具体油漆颜色项目主管定）。施工按钢结构施工技术规范进行；
4.2乙方承担合同内的工程质量的达标责任。
五、甲方责任
5.1甲方负责提供乙方加工所必须具备的图纸、加工要求。
5.2甲方负责提供乙方材料进入安装工地的材料放置场地及看管。
六、乙方责任
6.1乙方负责按时完成合同内所有项目的材料采购、加工、制作和安装。
6.2乙方应保证所有材料质量符合相应国家标准要求，不得低于国标偏差要求并出具合格证，所选购的材料符合本合同项下约定的使用目的，所有材料必须经甲方确认后方可使用。
6.3乙方对承包项目工程提供为期________年的保修，保修期自工程竣工经甲方验收合格并书面确认之日起计算。在保修期内工程出现质量问题由乙方负责修复或更换，但因甲方操作不当引起的损坏应由甲方承担相关维修费用，乙方必须在接到甲方要求维修或更换通知之时起8小时内到达指定地点进行维修或更换。若乙方未能在规定时间到达，或者同一问题经乙方两次维修仍未解决，则甲方有权利聘请专业的公司进行修复，所支付的相关费用由乙方承担。
七、变更
7.1甲方可对合同内工程内容提出变更，包括对技术条件或技术纪要，材料的增减或原材料的代替、增加、减少以及工厂发运时间等。变更应由甲方以书面形式向乙方提出，乙方应在收到甲方的变更请求后予以接受并以书面形式答复。
7.2变更以双方书面确认为准。任何变更，，甲方允许乙方延迟履行合同义务和并按双方协商意见变更合同价款，对变更前的材料及其原材料如已投入生产或完成采购，按中途退货处理。无双方书面确认的变更不得作为最终合同价款结算的依据。
八、工期
8.1本合同工期为100天，自________年____月____日至________年____月____日。材料按甲方要求分批次进入工地时间：
第一批不晚于________年____月1____日。
8.2乙方应严格按照合同规定的时间进度完工。因甲方变更和施工条件不具备或不可抗力因素造成乙方不能正常施工，则工期按照双方书面确认的实际延误的时间顺延。若由于乙方自身原因造成不能按期施工，买方有权利将工程的全部或部分外包，相应造成的损失全部由乙方承担。
九、违约责任
9.1合同任何一方不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同之约定的均属违约。除本合同另有规定外，违约方应承担因此给相对方造成的'损失。
9.2因甲，乙双方任意一方造成违约、逾期开工或工程完工日期晚于约定工期的，每逾期____日，违约方应按合同总价的千分之五的比例向另一方支付逾期违约金。违约方逾期超过原定工期____日的，甲，乙双方任意一方有权利解除合同并要求违约方按合同总价的10%支付违约金。
9.3乙方交付的材料如存在质量缺陷，应由乙方负责更换所需的材料；如少于合同数量，应由乙方负责补齐；乙方的工程质量如不符合国家标准和合同约定标准的，甲方有权解除本合同，乙方应按合同总价的10%支付违约金，另外，违约金不足以弥补因工程质量不合格给甲方造成的损失的，乙方继续赔偿给甲方造成的损失。
9.4如果甲方不能按照本合同的约定按期付款，甲方应按照本热门版合同.2条承担相应的责任。
9.5如甲乙双方无正当理由擅自解除本合同，违约方应向守约方支付合同总价的30%作为违约金，赔偿另一方因此而遭受的损失。
十、争议解决
凡因合同引起的或与合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。双方未能就争议事项达成协议，则任何一方有权将该争议提交当地人民法院仲裁委员会按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。
十一、其他条款
11.1合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，经双方共同协商签订书面补充协议，补充协议签字盖章后与本合同具有同等效力。其他未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。
11.2本合同一式陆份，甲乙双方各执叄份，每份具有同等法律效力，由双方签字盖章后生效，
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
签字日期：年____月
工地施工合同9
甲方：_________地址：_________电话：_________联系人：_________传真：_________邮编：_____
乙方：_________地址：_________电话：_________联系人：_________传真：_________邮编：_____
甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统
2、工程地址：_________
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
(1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
(2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行________年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，计划在________年____月____日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间:
工程完工后____月内，甲方应组织验收。无正当理由在____月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额:
本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)
六、结算方式:
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%________年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故:
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任甲方不按本合同
第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十一、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________
法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________
地址：_________地址：_________
开户行：_________开户行：_________
帐号：_________帐号：_________
签约时间：________年____月____日
签约地点：________
工地施工合同10
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依据《民法典》、中华人民共和国建筑法》，本着平等互利的共赢的原则，就甲方委托乙方外墙干挂石材工程签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
（1）龙骨制作、安装
（2）石材制作、安装
二、工程设计规格：按甲方要求和确认后立面设计施工图施工
三、质量约定：
1、工程质量验收标准：按国家____省施工验收规范执行
2、乙方所用的材料必须符合合同规定的规格、标准、不得擅自改动，如确实需要改动时，必须事前以书面形式向甲方申请，获得甲方批准后乙方方可施工。
3、乙方必须建立质量保证体系，现场必须设一名质检员，对其产品及安装进行全程质量跟踪和监督，只有经质检员检验合格方可向监理报验。
四、甲方责任
1、甲方向乙方提供主体施工图纸及有关技术文献
2、对乙方工程进度，质量负责全面监控
3、按合同约定进行拨付工程款和工程结算
五、乙方责任
1、按照甲方要求确保工程质量和进度
2、服从甲方统一指挥和项目部的统一管理，做好文明施工和安全生产，对施工中出现的安全事故由乙方自负。
3、按规定提交施工技术方案和内业资料，按月支付农民工工资。
六、工程量：约3500平米左右（具体数量以施工后实际发生为准）
七、工程单价
1、每平米380元（包工包料）特别声明：石材按图纸要求工程决算以工程实际完成的工程量为准。工程价款中包含施工水电费、架子费及土建配合费。
八、工程总造价：约XXX元。（注：主材［80及∟50全部为镀锌235B国标件，石材厚度不小于25，全部刷防护剂，空心砖部位做穿墙螺栓处理。）
九、付款方式
1、万。
2、石材进场，乙方自行垫付万元。其他款按工程进度拨款。
3、其余款待甲方验收合格后在付全工程款的95%
4、工程质保金留：万元，保修期________年到期后全部付给乙方。
十、工期开工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日；
有效工作日80天交工；拖后一天罚款1000元。十
一、质保期
1、从乙方将具体施工的工程正式交给甲方使用之日起________年为乙方承诺的质保期。
2、乙方应具备完善的售后服务体系，接到甲方维修通知必须在24小时内上门服务，否则甲方按实际维修费用的双倍从质保金中扣除
3、在质保期内人为因素造成的损害外，凡因材质和施工原因造成质量问题均在乙方无偿保修范围内。十
二、争议处理 甲乙双方必须严肃认真的执行本合同，在执行本合同同时发生争议，应协商解决，协商不成，可通过仲裁部门协商或向当地人民法院起诉来解决。
三、合同生效 本合同一式四份，甲乙双方各执两份。自双方签字盖章后立即生效。本合同未尽事宜，双方协商解决。
发包方：（盖章）承包方：（盖章）
负责人： 负责人：
协议订立日期：________年月____日
工地施工合同11
甲方：________电话：________
乙方：________电话：________
根据《民法典》及有关规定，甲乙双方本着公平、诚实、信用的原则，为明确各自在工程当中应有的权利和义务，经协商一致，签定本亮化合同。
一、工程概况
1、工程地址
2、工程范围及要求楼体用霓虹灯勾勒轮廓；
3、工程期限开工日期：____年____月____日；竣工日期：____年____月____日，合同工期总日历天数天（如遇风、雨等恶劣天气影响，工期顺延）。
二、工程（款）造价金额（大写）： 元（人民币）： 元
三、甲方义务与权利
1、甲方按合同的约定及时向乙方支付工程款；
2、甲方如发现有质量问题，有权要求乙方予以调换；
3、楼体布灯、电源连接等施工中因施工与有关部门产生的问题，甲方与有关部门协调解决。
四、乙方义务与权利
1、乙方对工程质量负责的期限（保修期）：灯具均保修________年；
2、乙方使用的材料由其自行提供，但应确保材料的质量达到国家有关标准；
3、乙方在施工中注意文明施工、安全施工。
4、乙方负责将货物运至工地，运输费、搬运费等由乙方负责，其余费用由甲方承担（电费）。
五、付款、结算方式
1、付款： 元（此价格不含税票）。
2、签定合同后____日之内甲方预付乙方 %的工程总价款，即人民币大写： 小写： 元；发货时甲方支付乙方工程总价款的%，即人民币大写： 工作日内付工程款即人民币：大写： 小写： 元；余款即人民币：大写： 小写： __元为工程及产品质量质保金，两年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。
六、附则
1、本合同未尽事宜由双方协商解决。附加合同与本合同具有同等法律效力；
2、本合同附有《工程预算清单》一份，工程预算元，双方同意以元结算。
3、本合同一式两份，双方各执一份，由双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：________乙方（签章）：________
法定代表人：________法定代表人：________
委托代理人：________委托代理人：________
电话：________电话：________
________年____月____日________年____月____日
工地施工合同12
甲方：
乙方：
为了顺利完成__________________________旋挖桩基工程施工任务，经甲乙双方友好协商，由甲方将该项桩基工程任务委托给乙方承包施工，为明确双方在承建中的职责，本着民主、互惠互利的原则，并遵照国家民法典订阅本协议，望双方共同遵守执行。
一、工程名称：____________________
二、工程地点：______________________
三、工程规模：具体桩数以设计图纸为准。工程量按实计算。
四、承包方式与承包内容：
1、承包方式：包工不包料
2、承包内容：施工的旋挖桩机械设备、配套、旋挖成孔、清孔、钢筋笼安装、砼浇灌（含机械设备油耗）、现场日常施工纪录。如需吊车，由乙方自备。（不含施工XX费及挖孔的土方清X在内）。
五、承包单价与工程计算：
1、承包价款：
① 、桩型为800-1300旋挖机。
② 、旋挖机承包单价为360元，本单价含土层砂层，碎裂状强、中风化，花岗岩。（设计桩顶标高至进入中风化2米花岗岩面），工程量从自然地面算起。
③、泥浆材料、黄土由甲方提供。
六、施工日期：总桩数以实际根数为准，从打第一根桩起____日历天施工完成。如遇雨天、自然灾害、停电、法定节假日、设计变更、地质变更、地质障碍、甲供材料不及时不能连续施工，工期应顺延。不含补桩与设计变更所增加的工程量（注：夜间施工至晚上22：00）。若因乙方人为机械原因造成工期延慢，每延误一天罚款5000元，每个月允许有四天的机械维修。累计超过十五天，乙方应自动退场，由此产生的损失由乙方自行负责生产量无偿归甲方所有。
七、质量要求：业主验收合格。
1、必须严格执行国家现行施工及验收规范，质量评定标准，建筑分项工程施工工艺标准和有关规程规定要求。
2、乙方在施工中应严格按照甲方提供的施工图纸及设计变更有关规范制作施工；并经现场施工员，管理人员，监理及市安全部等有关人员的验收，对施工员、监理单位等有关人员提出的质量问题必须积极组织人员定期整改，若因质量问题给甲方造成的损失均由乙方负责赔偿。
3、质量评定由相关职能部门、建设单位、现场监理及现场管理人员评定为标准。
八、进度款支付与结算：
1、进度款支付按当月完成实际总工程量价款的80%，（含隐蔽签证工程量价款），余款20%待桩基检测合格验收后一个月内结算付清。
2、进度款支付方式：以现金支付或转账，其中乙方不提供发票费用。
九、甲乙双方职责：
（一）甲方：
1、负责施工场地的XX一平一排（排水），场地满足重型机械进退场，以及桩机在场地内正常工作。清理地下障碍物、地下管道。XX供应至现场。XX费由甲方负责，甲方负责现场临时设施的搭设及文明施工要求的相关设施费用。及时组织本工程使用的材料至施工现场。甲方提供挖机和塔吊。
2、 提供设计图纸三份，地质资料一份，坐标点大样图，负责施工场地周围建筑物，地下电缆及地下管道的安全，如需特殊保护所有费用由甲方负责。
3、办理相关开工手续及前期的准备工作（如修建洗车台等），甲方只提供40㎡的活动房两间，作为乙方办公场所，不足房间乙方自负。
4、 提供建筑物的定位、水准点和坐标控制点及桩位的复测，负责及时清X旋挖机挖出的土方泥浆的运输、场地的平整，负责内业资料的整理。
5、甲方指派________________为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、安全、进度进行监督、检查、验收、变更、登记手续及办理环保噪音相关手续，在工程施工过程中，根据《____市管理条例》，负责理顺城管、交警、环保及周边居民等部门事项并承担相关费用。
6、甲方配合协调好现场相关单位的关系，确保乙方正常施工。若每月因甲方原因造成停工超过7天，从第8天起开始累加计量（经甲方确认后）甲方应补偿乙方机械停滞费5000元天，除非常特殊情况外。
7、按合同之规定支付工程进度款及办理工程结算与付款。应及时提供合格的施工材料（钢筋笼、商品砼等），并具备有相关手续，确保施工的顺利进展。乙方将每根桩有效长报给甲方，甲方负责想混凝土公司报混凝土量。混凝土供应量不够的责任由甲方负责，并送至孔口，由乙方负责灌桩。
8、甲方应定时对乙方工程进行检查、监督，对工程中产生的隐蔽提出整改意见，乙方必须认真整改执行。
（二）乙方：
1、乙方委派______________为现场施工负责人，全权解决工程上一切事务。
2、负责及时组织旋挖机（旋挖机保证能够钻入中风化花岗岩，否则乙方必须换其他旋挖机进场，费用全部由乙方承担）及完成其他配套工序的设备及时进场施工。
3、必须服从甲方、建设方、监理的管理安排进行施工。严格按设计图纸施工，执行国家地方桩基础施工规范，施工过程中如遇孤石或出现异常情况须及时报告甲方会同相关单位处理。
4、乙方必须完整。准确地做好成孔施工纪录，并及时交给甲方。乙方应严格按照安全操作规程进行施工，确保施工安全，施工期间因乙方原因引起的安全问题，其经济和法律责任由乙方负责。
5、乙方必须严格按国家和____省的基规范及桩基设计施工说明进行施工，如乙方原因引起工程质量问题，乙方负责补强及补桩至合格并承担相关费用。
6、挖出土方甲方必须尽快负责清理干净，以利于施工。乙方应在________年____月____日之前，机械及配套设备全部进场，并在____日正式开工，否则按违约处罚。
7、乙方必须协助施工放样。
8、因桩基孔以及因此造成返工，乙方必须承担由此引起的一切责任。
十、当本工程停建，甲方应及时为乙方办理结算，并承担乙方部分经济损失。
十一、本合同一式四份，四份双方各执两份。如有争议，甲乙双方应友好协商，若无法解决，可由当地法院仲裁。
十二、合同双方签字，待乙方设备进场生效。
甲方：______________乙方：______________
日期：______________日期：______________
工地施工合同13
甲方：
乙方：
甲乙双方在平等、自愿协商的基础上，就甲方裕泰酒店屋顶、外墙、室内局部卫生间查漏水工程补救工程的防水施工事宜达成如下协议：
第一条工程名称：
第二条工程地址：
第三条工程内容：
第四条：承包方式：
第五条：工程期限：
第六条：甲乙双方责任：
甲方：
1、做好施工前期准备工作，协助乙方按时进场施工；
2、免费提供乙方施工用水、用电；
3、为乙方提供材料放置空间等方便；
4、协助乙方及时处理施工中与各工种的协调；
5、施工过程中如有变更，应提前通知乙方，并负责随时检查、督促工作进度和质量；
6、保证施工基层与作业面、作业环境符合国家相关规范。
乙方：
1、严格按施工方案（施工方案作为本合同附件）及有关规范组织施工，保证工程质量；
2、精心组织施工，保证施工进度；
3、甲方延误乙方工期的，乙方工期顺延。
4、负责乙方施工人员的防盗、防意外事故等安全事项。
第七条驻工地代表：
甲方：
乙方：
第八条工程验收：
施工完毕后，甲、乙双方共同完成验收工作。如因甲方原因不能在上述期限内完成验收或在共同验收前已进入下一道工序，视甲方认可乙方验收。
整体或分段工程交验合格后，不再重复交验；工程交验合格后出现渗漏的，双方按本合同第十二条之约定办理。
验收甲乙双方（或双方合同签约代表）签字后即具有法律效力。防水工程完工后，甲方在接到乙方的电话通知三天内进行审验确认；逾期未能审验，视同认可乙方的工程结算结果。
第九条工程造价：
甲乙双方本着友好合作，双方应当以项目实际需要防水的面积进行供货并施工。
第十条工程量变更：
甲方变更（增加或减少）工程量的，应向乙方出具书面工程量变更通知。下列情况视为工程量变更，由乙方出具工程量变更报告，双方应协商增加费用：
1、施工过程中因乙方以外的原因导致的防水层破坏或渗漏；
2、施工过程中因交叉作业或上下道工序返工破坏防水层；
3、工程整体或分段交验后非因工程质量或材料质量导致的渗漏；
4、其他非乙方原因导致乙方工程量增加的情况。
上述情况，甲方在收到乙方工程量变更报告后，应书面回复；甲方不予书面回复的，乙方可以拒绝维修或施工，造成的损失由甲方承担。
第十一条工程款支付的时间和方式：
第十二条工程保修
本工程由乙方负责保修年（自工程验收合格之日起计算）。保修期内，因乙方责任造成的质量问题，乙方负有免费维修的责任；不在乙方保修范围之列的，乙方同意有偿维修。
第十三条其他事项及约定：
1、本合同未尽事宜，双方应友好协商解决；协商不成，按《中华人民共和国合同法》及相关规定处理。
2、甲乙双方必须切实履行合同义务，如因一方违约，导致工程停工及工期延误，由违约方承担相应责任，如因甲方欠付工程款，自应付之日起，每日由甲方向乙方支付欠款总额千分之五的逾期付款违约金；
3、本合同所有款项应以现金方式支付。
4、甲乙双方在履行本合同发生争议时，双方应协商解决；协商不成的，双方约定由昆明市五华区人民法院裁决。
5、本合同一式份，由甲方执份，乙方执份，自双方签章之日起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工地施工合同14
发包单位：
承包单位：
工程名称：
工程地点：
签订日期：20xx年 4 月 8 日
建筑工程承包合同
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
甲方在关岱岳村东新建一栋办公楼，同意该办公楼的土建工程以包工
包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共
和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情
况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：
一、工程概况
1、工程名称：昆鹏酒厂车间办公综合楼
2、工程地点：山阴县大运路关岱岳村东
3、建筑规模：建筑面积约
二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的
施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。
三、工程造价：
总工程平方米，造价每平方米4213966 元（大写：肆佰贰拾壹万叁仟玖佰陆拾陆元整）
四、承包范围：
1、本工程按甲方提供的施工图纸全部内容（以下项目不在承包范围内：1、室内门不做。2、卫生洁具不做。3、采暖支管留口不做地暖。4、电气工程
灯具不做安40W白炽灯，弱电只布管不穿线。5、楼梯栏杆不做。6、毛墙
毛地不做铺装面层。）完成施工（包括本合同所注明的内容）。基础工程（包
括打桩、包括回填）、主体工程、室内及天面排水工程、屋面工程。三通一
平工作。施工报建手续。
2、乙方要包以下项目：
1）、主体工程：该工程为框架结构，层高按设计图纸施工。
2）、装饰工程：①内墙面用水泥砂浆批灰。②外墙面刮涂料。③楼面、地面面层为水泥浆。
五、工程款支付方式：
1、乙方三层屋面封顶付工程造价总额的。
2、待柱体完工甲方付给乙方工程造价总额的。
3、工程全部完工时甲方付乙方工程造价总额的。
4、工程全部完工验收合格， 20xx年腊月（农历）三十前甲方付给乙方工程造价总额的35% 。其余的5%保证金，若无质量问题，甲方待一年后付清。
六、施工工期：
1、经甲、乙双方协商：从施工基础承台开始至竣工验收合格即月8日开工至20xx年8月31日竣工。
2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。
七、甲方的工作及责任：
1、必须办理好项目的报建手续及施工临时用地占用道路等合法手续，并承担此工作应由甲方出费用。
2、工程开工前，做好工程的“三通一平”，将施工用的水、电线路接通到施工场地，铺设好临时的运输道路，满足施工要求，并承担以上工作的费用。
3、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及±0.00位置。
4、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。
5、甲方应按合同约定的工程部位支付工程进度款，如违约支付，责任由甲方负责。
八、乙方的工作及责任：
1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。乙方施工提供地下管线布设情况，平整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任。
2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。
3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。
4、在施工过程中，乙方必须服从甲方代表（或监理人员）的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙方负责。
5、施工场地乙方必须保持清洁，对已完成的工程未交付甲方使用之前，乙方应对成品派专人保管和保护。
6、施工单位的工人的所有保险费用以及施工安全文明措施由乙方负责。
7、一切建筑材料均由乙方采购与保管，材料品牌、规格、颜色由甲方认可。主要建筑材料须送检合格后方可用于该工程中。
8、施工临时设施如临时围挡，乙方负责人工。临时工棚办公室、施工需要的水、电管线安装的费用由乙方负责。
9、乙方协助甲方办理好施工报建等有关手续。
10、乙方需按时发放工人工资和及时支付材料款，如乙方拖欠工资或材料
款，与甲方无关。
11、所有的检测费包括桩检费用、材料送检费均由乙方负责。
12、做好工程资料及材料送检的一切费用由乙方负责。工程竣工验收后，乙方尽快为甲方办理好工程资料，如因乙方工程质量原因或资料不合格应由乙方负责（注：由甲方负责验收）。
九、工程质量要求：
1、乙方应严格按照现行施工验收规范，按照甲方提供的设计图纸进行施工。隐蔽工程须经甲方及监理人员验收合格后，才能进行下一道工序的施工。
2、工程质量不合格全部返工，一切责任由乙方负责。
3、在施工现场如发现不足之处，甲乙双方必须及时会同有关人员协商采取补救措施，以防止扩大损失，保证工程质量和工程的顺利进行。
十、工程变更及工程结算
1、在施工过程中，甲方确需进行结构变更时，须经设计单位同意，并出具设计变更单给乙方，方可继续施工。同时作为竣工结算与交工验收的依据。
2、由于工程变更不及时而引起某部位的返工，造成直接经济损失的费用由乙方负责。
3、如工程内容发生增减变化，按甲乙双方协商的单价计算，相应增减工程造价。
十一、补充说明
1、筋使用线材及螺纹材。
2、水泥使用：装饰、砌墙使用水泥；结构所用的砼全部为商品混凝土（注：砼按图纸设计施工）。
3、墙体材料用机制一级页岩砖或红砖。
工地施工合同15
甲方：________
地址：________
乙方：________
地址：________
由于工程建设需要，甲方委托乙方承包给水管改造工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、工程承包方式：
5、结算原则：
6、开工：
7、本项目所用的所有工程材料均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。
第二条合同价款(工程款)及支付
1、合同总价(人民币，下同)：xxx (大写)：xxx (小写)：x元。
2、工程款支付：xxx 工程总造价x元。先支付工程价款x元。工程进行一半付剩下的x元。工程验收合格后付清。
第三条双方权利义务
1、甲方权利和义务
1)按合同要求及时支付工程款。
2)提供具备施工条件的施工场地。
3)按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。
4)协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。
2、乙方权利和义务
1)乙方在收到工程预付款，并在在施工现场具备施工条件后组织进行施工。
2)严格按照甲方要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。
3)负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。
第四条工期的约定
工期：________年____月____日至________年____月____日。
第五条质量、验收及结算
1、本工程以室内《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-20)为施工管理及质量评定验收标准。
2、本工程质量要求：合格。
3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，经甲方验收合格后，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。
第六条合同的签订和生效
1、本合同经双方盖章后生效。
2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)：________
联系电话：________
乙方(盖章)：________
联系电话：________
签约日期：___年____月____日
【工地施工合同15篇】相关文章：
工地施工合同04-27
标准版工地施工合同04-26
施工工地保安服务合同03-24
工地工程合同03-30
标准工地工程合同04-21
施工施工合同04-08
通用工地工程合同04-22
正规版工地工程合同04-21
工地工程合同15篇04-01
正规的工地工程合同03-21