真石漆施工合同
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编为大家收集的真石漆施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
真石漆施工合同1
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
为保护甲乙双方的合法权益，保证施工工程的质量和工期，根据《中华人民共和国经济合同法》甲乙双方本着公正、诚实、守信的原则达成一致意见并签订本合同，双方愿意共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：众兴塑业2#厂房夹芯板墙真石漆工程
2、施工地点：天长经济开发区经二路
3、施工范围：众兴塑业2#厂房东夹芯板墙真石漆
二、承包内容和范围：包工包料
工序：夹芯板表面处理→刷一遍底漆→批两遍外墙腻子→喷两遍外墙真石漆→后刷一遍面层胶。
乙方所有材料的搬运清理及材料归还均由乙方负责并按要求放回指定地点。
本工程承包方式：①单包工程，业主供氟碳漆，真石漆，罩光漆。施工方负责各种工具，脚手，辅助材料，电线，电箱等。②双包工程即包工包料，施工方负责氟碳漆，真石漆，罩光漆及各种工具，脚手，辅助材料，电线，电箱等。
三、承包方式及付款方式
1、承包方式
真石漆元/平方米(不含税价)，验收后以实际工程量结算。
2、付款方式
①、本工程甲方不预付工程款，合同内容全部完工验收合格付结算总价30%，三月后付结算总价的30%，六月后付结算总价的30%，余款10%作为质保金，一年无质量问题一次付清(无息)。
②、质保金退还：甲方在本工程完工验收合格后一周内一次性退给乙方。
四、工程保修金及保修期
1、工程保修金：按本工程总结算价的10%作为工程质量保修金，保修期满无质量缺陷一周内无息付清。
2、保修期：质量保修期从工程竣工(业主)验收合格之日算起1年。
3、保修期间若发生工程质量问题需维修的，在收到维修通知单三天内务必到场处理;否则，甲方有权委托其它人进场维修，所发生的相关维修费在保修款中扣除。
五、施工质量和标准
施工时，乙方严格按按规范和甲方要求，进行施工，对夹芯板表面用钢丝刷或清洁球处理，增强附着力，防脱落，用胶带粘贴分格，规格大小按原墙面色泽一致，无明显流挂，饰线平直，保证工程表面基本平整，不存在裂缝、起鼓，阴阳角不直等，其他达到甲方工程要求。
六、工期：
_______(天)
七、安全要求
1、乙方进场前必须进行安全知识和班前教育，必须戴安全帽、穿软底鞋，特殊部位必须系好安全绳。对不能适应高空作业人员禁止进场作业。
2、文明施工，在施工现场不准打架、斗殴，不准酒后作业，不准私自电线乱拉乱搭，不准生火做饭，如发现罚款500元/次。
3、施工现场安全文明施工由施工方负责，高空作业，安全用电必须有专业安全员管理，出现一切安全责任，均由施工方自行承担，与甲方无关。
4、如因乙方责任造成安全事故赔偿纠纷的，乙方不积极主动处理，使受害人起诉甲方，经劳动人事仲裁委员会或法院裁定判决甲方赔偿受害人损失的，甲方有权向乙方提出全额索赔，并在乙方工程结算款中扣除。
八、职责
甲方职责
1、甲方负责提出施工验收标准和施工工艺要求。
2、负责与现场单位协调，为乙方顺利施工创造条件。
3、负责提供施工原材料。
4、负责施工现场的安全及质量检查监督。
5、组织施工单位及相关部门对工程的验收。
6、负责及时支付工程款。
乙方责任：
1、严格按照甲方确定的施工要求进行施工。
2、组织人员进场，并保证施工质量，按时完工。
3、在施工期间做好现场防火，防盗及安全生产工作，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故由乙方负责。
4、施工所需工具，机械由乙方负责配备。
5、乙方工人进入现场需自己配备安全措施，如安全绳，安全带，安全帽等，移动脚手架，需配备安全网。
6、负责保管由乙方提供的材料及工具，如丢失或损坏由乙方自负。
7、如出现材料的丢失或材料超出消耗，及施工质量造成的损失，其材料等费用，由乙方负责。
8、乙方必须服从甲方现场项目负责人及部门的管理，检查，监督。
九、违约责任
甲乙双方严格按照合同条款履行各自的责任，如有违约，违约方承担一切责任。
十、附则
本合同一式二份，双方各执一份，本合同自双方签字后生效。
甲方：
乙方：
_______年_______月_______日
真石漆施工合同2
甲方：
乙方：
为保护甲乙双方的合法权益，保证施工工程的质量和工期，根据《中华人民共和国经济合同法》甲乙双方本着公正、诚实、守信的原则达成一致意见并签订本合同，双方愿意共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、施工地点：
3、施工范围：真石漆
二、施工质量和标准
施工时，乙方严格按着甲方要求，进行施工，保证工程表面平整，不存在裂缝、起鼓，阴阳角不直等，其他达到甲方工程要求。
三、施工日期：
开工日期：竣工日期：
四、甲方职责
1、甲方负责提出施工验收标准和施工工艺要求。
2、负责与现场单位协调乙方顺利施工创造条件。
3、负责提供施工原材料。
4、负责施工现场的安全及质量检查。
5、组织施工单位，质监部门对工程的验收。
6、负责及时支付工程款。
乙方责任：
1、严格按照甲方确定的施工图集说明进行施工。
2、组织人员进场，并保证施工质量，按时完工。
3、在施工期间做好现场防火，防盗及安全生产工作，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故由乙方负责。
4、施工所需工具，机械由乙方负责配备。
5、乙方工人进入现场需自己配备安全措施，如安全绳，安全带，安全帽等，移动脚手架，需配备安全网。
6、负责保管由乙方提供的材料及工具，如丢失或损坏由乙方按价赔偿。
7、如出现材料的丢失或材料超出消耗，及施工质量造成的损失，其材料等费用，由乙方负责。
8、乙方必须服从甲方监理和质监部门的管理，检查，监督。
五、承包方式及付款方式
1、承包方式清工真石漆元/平方米。工程量约平方米，验收后以实际工程量结算。
2、付款方式
工程达到刮完腻子及刷完底漆，验收合格后付工程款的%;工程完成后并达到验收标准支付工程款的%。综合验收后付到工程款的%，余款作为质保金，待保修期满后一次性付清(保持期为)。
3、如不及时拨款，乙方有权停工待款，因此造成的所有损失由甲方负责。
六、违约责任
甲乙双方严格按照合同条款履行各自的责任，如有违约，违约方承担一切责任。
七、附则
1、本合同自双方签字后生效。
2、本合同未尽事宜，双方本着实事求是的原则协商解决。
3、本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效率。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
真石漆施工合同3
建设单位：(以下简称甲方)
施工单位：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本专业分包工程施工事项协商一致，订立本施工合同。
第一条工程内容和工期
1、1、工程内容：
1、2、工程地址：上饶县武夷山大道以东、规划惟义路以南
1、3、工期：
第二条、工程承包范围及方式
2、1、承包范围：
施工图范围内外墙的全部保温部位和抹灰部位(包括屋顶造型部分)，面积约为㎡。工程主体外墙粉刷真石漆。具体工程内容以甲方提供的图纸，资料，文件及说明为准。
②合同单价：
同暂定总价：
本合同为固定单价合同，此单价包含人工费、材料费(含材料检测费)、管理费、税金、运输费、施工措施费及施工所用水电费等一切费用。
③工程做法:
2、2、承包方式：乙方包工包料。
2、3、进场材料：乙方应及时递交有关材料样品及检验报告。乙方进场材料必须与投标样品及资料说明一致。
2、4、材料进场均须提供在上饶县墙改部门的备案证明、产品合格证、性能检测报告和进场验收记录，确保施工顺利进行。
第三条、工程造价及工程款拔付
3、1、工程量根据实际施工面积，变更及甲方签证据实结算。
3、2、付款方式及期限：甲方在乙方全部材料进场后预付全部材料款的%，外墙保温完成付至保温工程量的%，通过竣工验收后付至95﹪;施工完付至%)，通过竣工验收后付至95﹪。留5﹪保修金,保修期满,乙方进行业主回访无质量问题或维修完毕后付清。
第四条、工程保修及结算
4、1、本工程保修金额为工程结算款的5%，在保修期内如发生施工质量问题，乙方应按国家和本市有关建设工程质量管理的规定负责保修。
4、2、保修期限：自工程竣工验收取得竣工验收单之日起一年;
4、3、保修责任：本工程保修期内如发生质量问题，在甲方以电话与书面通知方式向乙方发出质量修理通知后24小时之内，乙方必须及时到达现场与甲方共同明确责任方，商议返修内容，属乙方责任的如乙方未能按期到达现场，甲方有权动用乙方的保修金并按原设计标准自行或雇请第三方进行返修，所发生的费用由乙方承担。
4、4、自甲方收到乙方该工程预算书之日起，甲方必须在7天之内对该工程审计定案，否则按乙方对该工程的预算为准。
第五条、施工管理
5、1、甲方工作
5、1、1、甲方驻工地代表为，协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度。组织监督检查工程质量进度，负责设计变更的签证、工程验收、工程进度拔款签证等工作。提供本工程相关的施工图纸、设计效果图，确定颜色色号。提供乙方设备材料放置场地，协调水电。
5、1、2、对乙方施工的工程，甲方工地代表负责进行监督，对不合格的工程(工序)甲方有权责令其返工或停工。
5、2、乙方工作
5、2、1、乙方不得对本工程进行分包。本合同签订生效后三天内，将本工程的施工组织设计、详细的施工工艺流程等交给甲方、监理方审定。
5、2、2、乙方指定为该项目的驻工地负责人，负责本工程项目的日常施工管理工作。
5、2、3、乙方必须对所有与本工程有关人员进行安全教育，采取防患措施。必须服从甲方管理，遵守各项安全管理制度，严格按照诸城市有关安全标准组织施工，确保施工安全和第三者安全，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受安全管理。凡施工中出现安全事故分清责任其费用由责任方负担并立即报甲方并按规定上报主管单位备案。
5、2、4、乙方必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。乙方不得以任何理由拖延工期(因不可抗力或非乙方的其他工种原因造成的工期延误除外)。
5、2、5、工程竣工后三日内清理完现场的建筑垃圾、余土和其他堆积物，拆除生产、生活的临时设施，做到工完场清。
5、2、6、乙方必须确保该工程顺利通过上饶县墙改节能部门的最终节能验收。
5、3、共同责任
乙方负责成品保护，但由其他工种破坏的成品由甲方负责协调责任方维修。
第六条、工程质量
6、1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx)、《建筑装饰装修质量验收规范》(GB50210-20xx)等现行相关专业规范、标准的规定，质量等级合格以上。若工程质量达不到要求，乙方应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用。
6、2、外墙涂刷抗碱封闭底漆，墙面必须坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝，并清理干净。凡隐蔽工程，经乙方自检后，应分批填写隐蔽记录，24小时前书面通知甲方，经检查合格并符合设计要求，双方签字后方能进行下一个工序施工。如果甲方未能按乙方要求在24小时之内到达现场验收，则被确认乙方自检合格，乙方可以继续下一工序的施工。
6、3、甲方对违反施工程序、操作工艺规程的施工或材料不合格等不合质量要求的情况，有权指令乙方停工，返工费用由乙方承担，所影响的工期不予延长。如果乙方拒绝执行甲方的指令，甲方有权雇用第三方完成上述工程内容，其费用从乙方工程款中扣除。
6、4、甲方有权对已完成未检查验收的工序进行复查检验，复查费由乙方承担，工期不予延长。如果复查结果达不到设计要求及本合同质量标准，则必须返修至标准要求为止。
第七条、违约责任
7、1、除经甲方批准外，任何理由的工期拖延，每延期一天，由乙方付给甲方违约金为工程总结算价的。
7、2、本工程如果达不到甲方要求的合格标准，乙方应向甲方支付违约金为工程总结算价的，且返工修至合格标准。
7、3、乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,乙方按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的其他损失。
第八条、合同生效与终止
8、1、由于一方在本合同约定的期限内没有履行合同，给予合理延期后仍不履行时，另一方有权通知违约方解除合同。因解除合同使非违约方遭受的损失违约方负责赔偿。
8、2、合同一经双方签字，加盖双方单位公章即视为合同生效，本合同一式六份，均具有同等法律效力。保修期满，结清工程尾款后终止。
第九条、其他
9、1、其他事宜经双方协商签订补充协议，与本合同有同等法律效力，与本合同发生矛盾时，以补充协议为准。
9、2、合同发生纠纷时，甲乙双方协商解决;经协商仍不能解决时，任何一方可依法向上饶县人民法院提起诉讼。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
真石漆施工合同4
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，乙方承接甲方外墙涂料工程施工事宜，经双方友好协商，签订本合同。
第一条：工程概况
1、工程名称：
工程地点：
2、工程范围：商铺北面外墙真石漆、楼楼梯踢脚线、楼内墙踢脚线(不包打底)。包含甲方要求工程的样板制作、材料供应和施工、检测验收及维护等。工程量按实际施工涂刷面积计算。
3、承包方式：包工包料、包质量、包安全、配合检测验收合格、提供相关资料。
4、质量等级：按照国家有关规范进行检测验收，工程质量必须达到国家验收标准的合格等级。
第二条：工程期限
具体开工时间以甲方开工通知为准，工期自甲方开工通知确定的日期起计算。但乙方的施工工期应不影响土建施工总进度工期，乙方应根据双方共同确认的工程进度计划进行施工。
第三条：合同价款
本工程实行包干综合单价：
1、商铺外墙真石漆综合单价为：
2、楼梯及内墙踢脚线综合单价为：备注：①包干综合单价包含本工程的材料费、人工费、机械费等所有费用。
②乙方按施工图进行施工并按实际施工面积计算工程量，以合同约定包干综合单价进行合同结算。
二、支付方式
合同按约定进行施工及支付工程款，在符合合同约定的付款条件，由甲方或甲方委托的单位按乙方在本合同中提供的银行账号以转账的`方式向乙方支付。
1、所有工程完工，经甲方、监理方验收合格具备总体验收条件后，支付已完工程量的
2、工程结算：按本合同确定的包干综合单价和实际施工面积进行合同结算。
3、本合同所有工程经质检部门整体验收合格，双方进行结算，1个月内工程款付至实际完成工程量的97%。
4、工程质保金为合同结算总价的3%，质保期内，乙方按约定履行保修义务、工程无任何质量问题，满一年后甲方将质保金按实结算后15天内退还给乙方(不计利息)。
第四条：工程质量
一、工程样板制作：外墙真石漆涂料、内墙踢脚线工程施工前乙方在甲方指定的部位先做样板，并经甲方、监理方验收合格后，乙方方可正式施工。
二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、设计变更、样板要求和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工，并接受甲方监理现场派驻代表的监督。
三、乙方需按约定采购材料，符合图纸要求和国家规定标准，并提供产品合格证、使用说明书、性能检测报告等，所购材料经甲方、监理方检查确认后，乙方才能施工使用，不符合要求的，乙方负责运出施工场地并重新采购。
第五条：工程验收
一、外墙涂料工程报验。材料进场及施工过程中，乙方需向甲方报验的内容为：
1、进场材料报验;
2、成品质量报验。
甲方及监理方进行上列各项验收，如验收不合格或验收资料手续不全，甲方可以要求乙方返工直至验收合格，工期不顺延;因此造成工期延误的，按合同暂定总价3‰/天计收违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。
二、工程综合验收
1、以国家颁发的工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准及施工图纸、施工技术文件、样板要求等为依据，由甲方、建设方、监理方、海口市建设工程质量监督站等部门进行验收。
2、因该项目为单项工程，乙方必须配合甲方办理竣工验收。工程验收合格后甲方将该工程移交给建设单位后，乙方保修期开始计算保修时间。
3、工程未能通过验收的，乙方在甲方要求的时间内整改至验收合格，工期不顺延;因此造成工期延误的，按合同暂定总价3‰/天计收违约金。
第六条：工程质保
1造成的质量事故和质量缺陷由乙方负责无偿保修和承担甲方及客户的一切损失损害赔偿责任，工程保修条件、范围等按甲方确认的质保书和国家有关规定执行。
2、质保期内，如非主体和涂料底层原因出现起皮、脱皮、变色、流坠或墙面出现渗水现象等质量问题，乙方应按甲方要求负责返修直至再次验收合格，如属于大面积返修(累计2㎡以上)，再次验收合格后工程质保期重新计算(即返修合格后再保修壹年)。
第七条：甲方工作
1、甲方提供本工程相关的施工图纸、设计效果图，确定颜色色号。
2、提供乙方工人住宿及施工所需用水、电源，电费由乙方承担，费用按实际发生1元/度收取;可提供设备材料放置场地。
3、协助协调施工各方的关系及对工程工序的整体调度。
4、对乙方施工的工程，甲方工地代表负责进行监督，对不合格的工程(工序)甲方有权责令其返工或停工，因此造成的经济损失由乙方承担。
第八条：乙方工作
1、本合同签订生效后三天内，将本工程的施工组织设计、详细的施工工艺流程等交给甲方、监理方审定。
2、熟悉施工图纸，按图施工;自行负责场内的各种水平和垂直运输。
3、严格遵守安全施工、防火等规范和制度，承担施工中造成的各种事故责任和费用;做好现场自身范围内的保卫和垃圾清理等工作。
4、工程竣工验收交付甲方前，乙方承担材料设备和工程成品的保管责任，保管期间发生丢失或损坏，乙方承担重置和修复责任。甲方提前使用发生的损坏，由乙方进行维修，材料费用由甲方承担。
5、乙方的施工队伍必须遵守国家相关规定，服从甲方的现场管理安排，使施工能正常进行。
第九条：违约责任
1、合同签订生效后，合同的任何变动均需双方协商后以书面形式确定，一方擅自变更或终止合同,则需向守约方赔偿由此造成的损失。
2、非因甲方原因，乙方不能按约定工期完工的，每延误一天，按合同暂定总价的千分之三向甲方支付违约金;延误时间累计超过10天的，甲方有权解除合同，因此给甲方造成的全部损失均由乙方承担。非因甲方原因造成工期延误的，甲方支付工程款的时间相应顺延。
3、乙方未按约定提供各类资料，经甲方一次催告后5日内仍不提供齐全的，视乙方延误工期，按本合同有关工期延误违约条款处理，并仍有交付资料的义务。
第十条：安全施工
1、施工中乙方人员应严格按照国家安全操作规程作业，并同项目经理签订《班组安全生产责任书》。认真接受甲方有关工程人员的安全技术交底和安全教育，认真做好班组安全生产工作，并指定一名兼职安全员接受甲方的安全管理，无条件地参与本项目安全、文明检查及整改，对乙方人员违规操作或违反安全规程造成事故的，一切责任由乙方自负。
2、乙方必须严格遵守甲方的有关安全生产各项规章制度和管理方式，执行有关安全操作规程，加强自身队伍的管理，履行乙方职责。
3、乙方对因己方指挥不当或因工人违章操作所造成一切安全问题、经济损失自行承担责任，甲方概不负责;如有甲方人员违章指挥，乙方有权拒绝执行。
4、凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方人员操作失误造成的损失，以及乙方造成火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故，事故经济责任和事故法律责任以及事故善后处理，均由乙方自行承担。
5、对甲方所签发的安全隐患整改通知，乙方在甲方指定的期限内要立即整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方要求的，又在甲方多次发出指令乙方却拒不执行的情况下，甲方有权勒令乙方停工整顿，由此则发生的一切经济、工期损失均由乙方承担，并赔偿甲方的所有损失。甲方有权单方面解除本合同，直接安排其他施工队伍进场施工，并将乙方清理出场，乙方不得有任何异议。
6、乙方人员上外架作业前须有专人检查，发现有危险处，需要求甲方工长安排人员处理好，方可作业。
7、乙方人员进入工地时必须对进场的工人进行安全教育，进入施工现场必须戴好安全帽，严禁“三鞋”，严禁私自拆除安全围护及安全标记，否则视危害程度每次处300—1000元罚款。
8、现场杜绝“三炉”，按规定用电、用火，违者除没收设备外，每次处300元罚款等。
9、乙方所有人员，严禁穿拖鞋，光背不穿上衣上工地(住生活区除外)，严禁酒后上岗作业，一经发现核实进行200元/人次的经济处罚教育。
第十一条：文明施工
1、乙方应严格执行甲方所有的文明施工管理条例，服从甲方的各项管理工作，否则由此引起的违约责任均由乙方承担，甲方除要求乙方及时整改外，还将视乙方违反程度按有关规定严肃处理。
2、乙方在正常施工时间外的任何工作时间在工地范围内都要遵守甲方的管理制度。
3、乙方应针对本分项工程施工所用的材料应按照甲方的施工平面布置图指定的位置整齐堆放。
4、乙方应严格要求工人对其施工产生的垃圾不得随意乱倒，一定要按甲方要求随时清运到指定地点，做到工完场清;工完后要报甲方代表(工长)进行工作面验收与移交，否则甲方有权认为乙方未清理，由此产生的清理费用由乙方负责。
5、做好工完场清工作，每天对标化场区清扫整理，对连续作业施工区，本工序完工，即将余料、垃圾清扫干净，交下一道工序施工。甲方将派工清扫整理，费用从本分项工程款中按文明施工项目费两倍进行处罚。
6、除甲方提供的厨房外，乙方不得在现场另私搭厨房，不得在宿舍内私隔小间，不准在宿舍内煮饭、炒菜、烧开水等;必须保证使用的生活设施和住宿区整洁、卫生。违反上述规定的每次罚款200元，直到整改好为止。
第十二条：退场
在该分项工程完工后20天内应将其在施工现场所有人员及财产全部撤出施工现场;乙方退场过程当中应保证甲方及其他分项方的财产及已完工程免于遭受任何损失。
第十三条：其它
1、合同履行期间，双方发生争议时应先协商解决。若协商不成，可向项目所在地的人民法院起诉。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
真石漆施工合同5
甲方：_________________________________________
乙方：_________________________________________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况
1、工程地址：_________________________________________
2、施工内容：_________________________________________
外墙涂料粉刷，总面积约________________平方米。
外墙真石漆粉刷，总面积约：_____________平方米。
3、工程开工日期：______年______月______日
4、工程竣工日期：______年______月______日
5、工程承包方式：包工包料。
6、工程总天数：______天,雨天顺延。
第二条工程价款
外墙涂料粉刷工程价款按照每平方米______元计算(大写)_________________(_______________元，以实际测量面积计算)。外墙真石漆工程价款按照每平方米______元计算(大写)_________________(_______________元，以实际测量面积计算)。增加工程，增加造价;减少工程，减少造价。
第三条质量要求
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2、工程验收标准：所有外墙涂料粉刷面________色，外墙真石漆粉刷面________色。
3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4、凡由乙方采购的材料，产品质量由乙方自负;包括施工质量由乙方负责。
5、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
第四条材料供应
乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
第五条付款方式
合同签订后，甲方在工程开工时付______%的工程款;工程竣工验收合格，双方进行结算，乙方开具发票后，甲方在三个月内支付______%的工程款，剩余的_______%工程款作为工程质量保证金，在工程质量保证期(自验收之日起壹年)内没有质量问题，质量保证期满后日内一次性付清。
第六条工程工期
乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。
第七条工程验收
双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。
第八条其他事项
本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿。
第九条违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第十条争议解决
本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自双方盖章或签字后生效。
________________________________________________________
第十二条本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。
甲方(盖章)：
乙方：
委托代理人：
签约日期：_______年_______月_______日
真石漆施工合同6
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，乙方承接甲方外墙真石漆工程施工事宜，经双方友好协商，签订本合同。
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围：外墙真石漆施工及维护等;
4、承包方式：包工。
第二条：工程期限
乙方于_____年_____月_____日进入现场，_____年_____月_____日竣工，总工期为_____天。
第三条：合同价款
一、合同定价
乙方按/平方米包工(含施工人员保险)，预计工程量约为平方米，最终按实际施工面积进行结算。
二、工程款支付方式
1、按施工工序分四个阶段付款：①腻子底层处理完工(该工序价格/m2);②打砂纸，做保护底漆涂刷完工(该工序价格/m2);③弹线打格完工(该工序价格元/m2);④真石漆喷涂二遍完工(该工序价格元/m2)。每完成一个工序验收合格后按该部分工程量的60%工程款进行拨款，其余40%工程款待完成下一个工序时同时拨款。
2、乙方如能按期按质完成工程任务，待工程验收合格后甲方再以元/m2作为奖励，一次性拨付。
第四条：工程质量
一、质量等级：按照国家有关规范进行验收，乙方承诺工程项目均达到国家验收标准。
二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工，并接受甲方工程部的监督。
三、乙方在施工过程中要注意成品保护，如有损坏现象将做罚款处理赔偿。
四、杜绝材料浪费，如发现乙方施工人员有浪费材料现象，浪费材料费用在乙方工程款中扣除。
第五条：安全责任
一、高空作业所需安全带、安全绳等安全用具，由乙方自己准备。
二、在施工过程中出现任何安全事故，由乙方自己承担责任，甲方不负责任。
第六条：双方责任
甲方责任：提供施工所需材料，按施工进度拨付工程款，施工所需水电及施工生活区。
乙方责任：施工所需各种工具、安全设施和安全措施，做好安全施工和文明施工，承担一切安全责任。
第七条：违约责任
一、遇暴雨或由不可抗拒因素所造成的停工，工期顺延。
二、工程未能通过验收，乙方在甲方要求的时间内整改至验收合格，工期不顺延;因此造成工期延误的，按合同暂定总价5%/天计收违约金。
三、由于乙方施工质量不合格造成的返工，一切费用由乙方承担。
第八条：
本工程未尽事宜由双方协商解决
第九条：
本协议一式三份，甲方二份，乙方一份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方(章)：
乙方(章)：
代表人：
代表人：
签约日期：
签约日期：
真石漆施工合同7
甲方：_________________________________________
乙方：_________________________________________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况
1、工程地址：_________________________________________
2、施工内容：_________________________________________
外墙涂料粉刷，总面积约________________平方米。
外墙真石漆粉刷，总面积约：_____________平方米。
3、工程开工日期：______年______月______日
4、工程竣工日期：______年______月______日
5、工程承包方式：包工包料。
6、工程总天数：______天,雨天顺延。
第二条工程价款
外墙涂料粉刷工程价款按照每平方米______元计算(大写)_________________(_______________元，以实际测量面积计算)。外墙真石漆工程价款按照每平方米______元计算(大写)_________________(_______________元，以实际测量面积计算)。增加工程，增加造价;减少工程，减少造价。
第三条质量要求
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2、工程验收标准：所有外墙涂料粉刷面________色，外墙真石漆粉刷面________色。
3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4、凡由乙方采购的材料，产品质量由乙方自负;包括施工质量由乙方负责。
5、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
第四条材料供应
乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
第五条付款方式
合同签订后，甲方在工程开工时付______%的工程款;工程竣工验收合格，双方进行结算，乙方开具发票后，甲方在三个月内支付______%的工程款，剩余的_______%工程款作为工程质量保证金，在工程质量保证期(自验收之日起壹年)内没有质量问题，质量保证期满后日内一次性付清。
第六条工程工期
乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。
第七条工程验收
双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。
第八条其他事项
本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿。
第九条违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第十条争议解决
本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自双方盖章或签字后生效。
______________________________________________________________________
第十二条本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
真石漆施工合同8
甲方：
乙方：
为保护甲乙双方的合法权益，保证施工工程的质量和工期，根据《中华人民共和国经济合同法》甲乙双方本着公正、诚实、守信的原则达成一致意见并签订本合同，双方愿意共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、施工地点：
3、施工范围：真石漆
二、施工质量和标准
施工时，乙方严格按着甲方要求，进行施工，保证工程表面平整，不存在裂缝、起鼓，阴阳角不直等，其他达到甲方工程要求。
三、施工日期：
开工日期：竣工日期：
四、甲方职责
1、甲方负责提出施工验收标准和施工工艺要求。
2、负责与现场单位协调乙方顺利施工创造条件。
3、负责提供施工原材料。
4、负责施工现场的安全及质量检查。
5、组织施工单位，质监部门对工程的验收。
6、负责及时支付工程款。
乙方责任：
1、严格按照甲方确定的施工图集说明进行施工。
2、组织人员进场，并保证施工质量，按时完工。
3、在施工期间做好现场防火，防盗及安全生产工作，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故由乙方负责。
4、施工所需工具，机械由乙方负责配备。
5、乙方工人进入现场需自己配备安全措施，如安全绳，安全带，安全帽等，移动脚手架，需配备安全网。
6、负责保管由乙方提供的材料及工具，如丢失或损坏由乙方按价赔偿。
7、如出现材料的丢失或材料超出消耗，及施工质量造成的损失，其材料等费用，由乙方负责。
8、乙方必须服从甲方监理和质监部门的管理，检查，监督。
五、承包方式及付款方式
1、承包方式清工真石漆元/平方米。工程量约平方米，验收后以实际工程量结算。
2、付款方式
工程达到刮完腻子及刷完底漆，验收合格后付工程款的%;工程完成后并达到验收标准支付工程款的%。综合验收后付到工
程款的%，余款作为质保金，待保修期满后一次性付清(保持期为)。
3、如不及时拨款，乙方有权停工待款，因此造成的所有损失由甲方负责。
六、违约责任
甲乙双方严格按照合同条款履行各自的责任，如有违约，违约方承担一切责任。
七、附则
1、本合同自双方签字后生效。
2、本合同未尽事宜，双方本着实事求是的原则协商解决。
3、本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效率。
甲方：
乙方：
_______年_______月_______日
真石漆施工合同9
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同信守。
第一条工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围：
四、承包方式：
五、工期：日历天
六、开工日期：_____年_____月_____日
七、竣工日期：_____年_____月_____日
第二条涂料选定
1、涂料选定：该工程涂料选用杭州金质化工有限公司生产的浙江大学“金质丽”品牌涂料。
2、基本施工工艺：
a、墙面清理及修补(含找平);
b、外墙专用腻子批底;
c、外墙水性抗碱封闭底漆;
d、弹性涂料面层;
3、施工前乙方须提供样品，待甲方确认后方可施工。
第三条合同价款的支付及结算方式
一、合同价款：
1、水性平面氟碳漆面积(暂定)800平方米，单价70元/平方米，合计￥56000、00元;
2、弹性平涂涂装面积(暂定)20xx平方米;单价35元/平方米，合计￥70000、00元;
3、工程造价(暂估价)为：￥126000、00元，大写(人民币)：拾贰万陆仟元整。
二、工程款支付及结算方式：
1、涂料基层腻子批底完成后，甲方支付给乙方人民币6万元;
2、工程完工验收合格，决算完成后，甲方支付合决算总额的95%。
1、决算完成支付到决算总额的95%,留5%质保金，质保期一年满后一周内支付给乙方。
2、工程决算面积：以现场实际施工面积为依据。
第四条工程期限
一、根据工程实际情况，商定工程总工期(具备条件)天施工日，具体进场日期以开工报告为准。
二、如遇下列情况，工期相应顺延：
1、按施工准备规定要求，不能提供施工场地、水源、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工。
2、甲方代表同意给予顺延的的其他情况。
3、因甲方原因而影响下一道工序施工时。
4、人力不可抗拒的因素和其它不可预见的原因造成中途停工。
三、若发生工期顺延情况，乙方应就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告，甲方收到报告3天内应予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为报告内容被确认。
第五条工程质量、安全及验收
一、工程质量等级：工程质量应达到国家或相关行业质量检验评定合格标准。
二、乙方按“金质丽”施工工艺及材料说明，结合本工程的特点、要求进行外墙施工。
三、工程施工完工后验收以项目通过综合竣工验收合格为准。
四、施工过程中必须服从总包方统一管理和外墙装饰其他班组的配合。
第六条工程保修
一、本工程乙方质量保修期：工程施工质量保证一年，工程保质期内如属质量问题，由乙方免费维修。
二、质量保修期内，非乙方原因所造成的质量损坏或维修，乙方将提供免费人工服务。
第七条争议解决的方式
本合同在履行过程中如若发生争议，甲方、乙方应协商解决;如果协商不成，经有关部门调解无效，则约定向合同签定地人民法院起诉。
第八条其它约定事项
一、本合同未尽事宜，一律按《合同法》的有关规定，经合同双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
二、本合同经甲方、乙方双方签字、加盖公章后生效，工程验收合格，结清工程款后终止。
四、本协议一式份，甲方份、乙方份。合同自双方盖章，代理人签名后生效。
甲方：
委托代理人：
电话：
签约地点：
签约日期：
乙方：
委托代理人：
电话：_____年_____月_____日
真石漆施工合同10
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》及其它有关法律、法规和公司制定的有关规章制度，本着平等、互利、诚信、自愿的原则，经双方协商，达成共识，签定本单项工程承包合同。
一、工程名称：
金领佳苑住宅小区17#楼;新左旗交警大队办公楼。
二、工程地点：
鄂温克旗金领佳苑住宅小区院内;新左旗交警大队院内。
三、承包内容：
1、金领佳苑住宅小区17#楼：三～九层外立面乳胶漆墙面，一～二层东西立面、南立面真石漆墙面。
2、新左旗交警大队办公楼外立面真石漆。
四、工期：
1、金领佳苑住宅小区17#楼：年月日至年月日交工。
2、新左旗交警大队办公楼：
五、承包方式：
包工包料，一口价包死。
六、计价方式：
按照建筑物外立面垂直投影面积进行结算。
七、承包价格：
金领佳苑住宅小区17#楼：
八、质量标准、施工进度
1、按照国家现行施工质量验收规范达到合格标准，争创精品。
2、乙方必须按照甲方要求的施工进度进行组织和安排。
3、乙方必须严格按照所定外立面效果图颜色、格局进行施工，不能私自变更。
九、主要部位质量控制
1、严格执行《建筑工程施工质量验收规范》的有关规定进行施工和质量验收。
2、严格控制好每个部位的材料颜色与工艺要求。
3、在刷涂前，首先刮外墙腻子两遍，必须保证棱角顺直方正。
4、乙方乳胶漆的施工质量须按甲方要求：涂刷均匀，无漏涂、无漏刷、无流坠，无明显色差;对建筑物的窗户、地面及其他设施无污染，如有污染由乙方负责清理。
5、真石漆施工流程：施工工序墙面检查修补、棱角找直、清理→墙面批腻子2遍→抗碱封闭底漆施工→主涂层真石漆施工→修理勾缝→透明保护漆施工→清理场地。
6、真石漆、乳胶漆产品的品种、颜色、质量必须符合设计要求，并按技术交底施工。
7、真石漆喷涂表面颜色一致，花纹、花点大小均匀，无明显接槎、漏喷、漏涂、透底、流坠等现象。
8、注意成品保护，严格执行三检制度，做到自检、组检、交接检查，严格控制刷涂质量。
十、文明施工及现场管理
1、乙方要按照要求管理好自己的施工场地，要保持施工场地清洁、卫生。
2、乙方生活污水、垃圾等要投放指定地点。
3、不准随地大小便、扔烟头如发现则重罚。
十一、双方责任
1、甲方负责对乙方进行施工技术交底，明确各部位的施工内容，负责协调乙方与其他班组之间的工作。
2、甲方认真审查乙方提供的材料计划，及时组织实施供应到场。
3、甲方向乙方提供施工现场水电端口。(乙方人员严禁私自接电)。
4、乙方在承担该工程任务中，要向甲方提供乙方进入现场的人员名单及身份证复印件，遵守《施工现场规章制度》，进行三级教育和安全培训。
5、乙方在施工中，必须服从甲方的指挥安排，并协调好各方面关系。确保工程质量，在施工中必须严格执行现行施工规范和设计要求;若质量不符合设计及规范要求，所造成的返工人工费、材料费等由乙方全部承担。
1)乙方在施工中，下班前要将自己所造成的建筑垃圾应及时清理干净，严禁对其它已经施工完的成品造成污染。
2)乙方操作人员要和其他班组成员搞好关系，不准酗酒、打架，如有发生，甲方将对当事人进行处罚(200～1000元)。
3)由于高空作业，乙方操作人员在吊篮上作业时要带好安全帽、系好安全带，不按此操作者罚款50元～100元。
6、安全：乙方要给进入现场施工的操作人员办理好安全保险，必须保证每个工人都得严格按照安全操作规程进行施工，在施工中未按照施工安全规范操作及甲方有关规章制度造成的一切安全事故，由乙方全部承担经济责任。
7、乙方在工期、质量、安全文明施工上未达到要求，且又达不到双方合同约定的要求，甲方有权随时终止合同，所造成的损失由乙方全部负责承担。
十二、工程款支付：
__________________________________________
十三、违约责任
1、若乙方不按甲方要求及国家施工质量验收规范标准进行施工、不能按时完成工程任务，甲方有权终止合同，责任由乙方承担。
2、合同有效期：本合同双方签字后生效，工程验收无质量问题，结算后自行失效。
3、以上协议双方共同遵守，如有违约追究违约方责任。本协议一式两份，甲乙、双方各执一份，具有同等法律效力，双方签字即时生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【真石漆施工合同】相关文章：
施工施工合同04-08
施工的合同03-06
私人施工合同04-28
防水施工合同08-05
设计施工合同08-02
监控施工合同07-27
简单施工合同07-20
施工劳务合同07-11
打井施工合同06-25
小型施工合同06-24