青蓝网>合同协议>销售合同>销售合同

销售合同

时间:2021-12-05 10:50:55 销售合同 我要投稿

【实用】销售合同3篇

  随着法律观念的深入人心,合同的使用频率呈上升趋势,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家收集的销售合同3篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

【实用】销售合同3篇

销售合同 篇1

  20xx年10月26日,与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同,然而乙方违反合同约定,房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方,且在施工过程中使用不合格材料,导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患,被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。房屋买受人发现房屋存在质量问题,可拒绝收房,要求开发商维修后再交房,如开发商未在合理期限内交付房屋的,可根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条第一款规定:《合同法》第九十四条的规定,出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款,经催告后在三个月的合理期限内仍未履行,当事人一方请求解除合同的,应予支持,但当事人另有约定的除外”之规定要求解除房屋购买合同,合同解除后可要求开发商退还购房款及赔偿利息。

  案情回顾

  邱思源称:20xx年10月26日,与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同,邱某购买其开发建设的岭誉小区五街二栋102号双拼别墅一栋,并按合同约定以银行按揭方式付清全部价款1698563元。根据合同约定,乙方3应在20xx年7月30日前交房。然而乙方违反合同约定,房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方,且在施工过程中使用不合格材料,导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患,被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。此外,该房屋只进行过消防设计备案,未予消防竣工验收备案,亦未进行规划验收备案,该房根本无法达到商品房交付使用的条件,至今已逾期交房超过90日。根据双方签订的商品房买卖合同第九条第二款及第十条之规定,逾期超过90日后,甲方邱某有权解除合同,乙方应当自甲方解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款,并按甲方累计已付款的15%向甲方支付违约金。因设计变更,乙方未在规定时限内通知甲方,甲方有权退房,乙方须在甲方提出退房要求之日起30天内将甲方已付房款退还甲方,并按同期银行活期存款利率支付利息。但乙方从未履行设计变更的告知义务,直至甲方于去年7月初查看房屋而发生安全事故后,经投诉查证才发现事实真相,被告蓄意剥夺原告的知情权和选择权,误导甲方作出错误选择投入大额购房资金,显失公平,造成利益受损,乙方应按甲方所付房款而造成的实际经济损失予以赔偿。

  法律分析

  关于乙方是否有逾期交房的违约行为。

  甲、乙双方签订的《商品房买卖合同》第八条约定:“出卖人应当在20xx年7月30日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:1、该商品房经验收合格。……”,但由于乙方擅自变更设计未通知甲方,且在施工过程中存在使用不合格EPS装饰线条等不当施工行为,致使房屋存在多处质量问题及安全隐患。经整改后,涉案商品房直至20xx年11月6日才办理了消防验收备案,20xx年2月13日才办理了工程竣工验收备案,乙方上述行为已严重违反了合同关于“商品房经验收合格”的交付条件之约定,应认定已构成逾期交房之违约行为。

  关于甲方邱某于20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的法律效力问题。

  根据以上认定,乙方已构成逾期交房之违约行为,至甲方20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》时,已逾期交房超过90日,根据《商品房买卖合同》第九条“……逾期超过90日的,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的15%支付违约金”之约定,甲方向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的20xx年11月9日即已产生解除商品房买卖合同的法律效力,乙方应当在20xx年11月19日前退还原告全部购房款1698563元,并支付原告违约金254784元,合计1953347元。因乙方逾期未支付上述款项,又形成了新的违约事实,故乙方应当自20xx年11月20日起,按照中国人民银行规定的同期同类逾期贷款利率向原告支付上述款项的利息损失。

  综上,甲方要求被告退还购房款1698563元,并支付违约金254784元

  法条链接

  《中华人民共和国消防法》第十一条规定“国务院公安部门规定的大型的`人员密集场所和其他特殊建设工程,建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责”;第十三条规定“按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工,依照下列规定进行消防验收、备案:(一)本法第十一条规定的建设工程,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;(二)其他建设工程,建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不合格的,应当停止使用。”

销售合同 篇2

  甲方(订制方): 乙方:(承接方):

  地址: 地址

  联系电话: 联系电话:

  现经甲乙双方共同协商,本着平等互利,共同发展的原则,并且按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,在明确双方权利和义务的基础上,现制定本合同,条款如下:

  一、乙方为甲方制作服装数量、价格

  二、量身及交货期限

  1、乙方按甲方量身通知 日之内到甲方指定地点进行量身。

  2、乙方在收到甲方的订金、确定样衣、量身完毕后 日内交货,约 月 日。

  三、质量检验及验收方法

  1、合同签订后,乙方提供样板衣须得到甲方认可后盖章封板,交付时以封板样衣为准。

  2、乙方承诺所提供服装保证是一等品,否则甲方有权要求换货。

  四、包装要求及运费负担

  乙方负责包装并承担包装费,乙方将货运送到甲方指定地点(深圳市内),运输费用由乙方承担。

  五、付款方式

  1、甲方付款后乙方须提供普通发票。

  2、于合同生效之时,甲方须支付合同总金额 % 的定金即人民币 元;乙方全部交货后,甲方支付合同总金额 % 货款即人民币 元;另预留合同总金额 % 货款既人民币 元作为质量和维修保证金, 天内服装没有质量问题,则付清余款。

  3、为维护双方利益,以上款项(定金、余额)在签约后需汇入乙方指定的帐户,或由收款人出示本公司的收款委托书方能支取现金。

  六、违约责任

  1、在合同履行过程中,任何一方未履行本合同任何条款视为违约,由违约方支付违约造成的一切损失。

  2、乙方须按时交货,甲方须按时付款,如因乙方原因延迟交货或因甲方原因延迟付款,逾期,则按日承担合同总金额的 ‰违约金。

  七、售后服务

  1、服装保修期为 天,在保修期间乙方为甲方提供免费修改服务。

  2、乙方随时为甲方增添或修改服装提供方便。

  3、甲方日后补做服装,如整套补做按报价单的整套价格收取费用,如单件补做则按报价单中的单件价格收取费用。

  八、合同纠纷解决

  1、本合同产生的纠纷,应由双方通过友协商方式解决。

  2、因本合同引起或本合同有关的任何争议,双方同意由深圳仲裁委员会进行仲裁。

  3、任何变更解除,由双方同意并签署书面意见方为生效。

  九、本合同如有修改和补充条款,须双方授权代表签署并视作合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等效力。

  十、本合同一经签订,双方应严格遵守和履行,自双方签字盖章后即发生法律效力。

  十一、本合同一式四份,甲乙双方各持两份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  甲方代表(签名): 乙方代表(签名):

  签约日期:

销售合同 篇3

  甲方:西安绿园物工生程限公司 有 签订 地:﹍点﹍﹍ 乙方:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ ﹍ 签订时间: ﹍﹍﹍﹍

  为了甲方研制开将的发SXSDO保健、化品妆品用SO专营养D应用于SO酶保D、化妆品健的发开与产中生,使其到广泛应用,从得而提高们人生的活质,量经、甲乙双协商方致一同意订签本合。同

  一、甲为方XSOSD保品、化妆健品用专SOD养酶营生产商,负的供责乙方给SDO健品保及妆化品发开生与所需产S的SXO保D健、品化妆专用S品O营养D,酶按并产品相的关标准质保保。量

  二、方乙为SOD保健品化妆品的开发生产商、,承担并SDO相保关健品、妆化的开发及品生产。

  三、方甲许允方在相乙的S关D保健品O、化妆及其品外包上使用装“SXOSD专”用商标,不另行收再取标商用使费。

  四、XSOD保S健品、妆品专用SOD营化酶养质量的活性(U以)为标准每,克1000±02个酶活0位(U单g)/,销售单价为__元_克(/含不税)。

  五、方乙收甲方接SXSD保健品、化妆品O用专ODS养酶的同营时支付甲的方全额款货(金现或账)。转

  六、交(提)货点:地﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍七、本同有合效 期 年自双,方字签章盖日之生效。起

  八、本同一式合份,肆、甲双乙方各执贰份共同,守遵定,约任方何违的约都将,担承法责律。任

  九、合本如有未尽事同宜,甲乙双方本互惠互利着原则协的商决,如解及到其涉法它律法规问,由甲题所在方有地部门关仲裁。

  甲 :西安绿园方生工物有限程公司

  法人表:(签代盖章)字

  乙 :方

  法人表:(签代盖章)字

  20xx年 x月x日

【【实用】销售合同3篇】相关文章:

1.【实用】销售合同4篇

2.【实用】销售合同三篇

3.【实用】销售合同四篇

4.【实用】销售合同汇编7篇

5.【实用】销售合同模板6篇

6.【实用】销售合同合集8篇

7.【实用】销售合同范文8篇

8.【实用】销售合同合集八篇

9.【实用】销售合同汇总7篇

上一篇:销售合同 下一篇:销售合同