房屋转让合同

时间：2023-06-22 15:18:56 转让协议我要投稿

房屋转让合同【精】

　　在当今不断发展的世界，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的房屋转让合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

房屋转让合同【精】

房屋转让合同1

　　转让方(甲方)：__________身份证号码：__________________

　　顶让方(乙方)：__________身份证号码：__________________

　　甲、乙、双方经友好协商，就房屋转让事宜达成以下协议：

　　一、甲方同意将自己位于_______省________县_________街________________房屋转让给乙方使用，建筑面积为_____平方米;并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。

　　二、房屋转让给乙方后，乙方同意代替甲方履行原有房屋租赁合同中所规定的款项，并且定期交纳租金及该合同所约定的应由甲方交纳的水电费及其他各项费用。

　　三、转让后房屋现有的.装修、装饰及其他所有设备和房屋装修等;营业设备等全部归乙方。

　　四、乙方在_____年_____月_____日向甲方支付转让费共计人民币__________元整，(大写：人民币_______________元整)

　　五、乙方接手前该房屋所有的一切债权、债务均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。

　　六、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关，但遇政府规划，国家征用拆迁房屋，其有关补偿归乙方。

　　八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：日期：

房屋转让合同2

　　转让方（以下简称甲方）：

　　受让方（以下简称乙方）：

　　经自愿协商达成一致，甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款，以资共同遵守：

　　第一条转让房屋的基本情况转让房屋（以下简称该房屋）位于____市____区中山北路15号联邦国际大厦a单元层室，房屋结构为，建筑面积平方米（包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施），实际使用面积平方米。

　　第二条转让价格双方商定该房屋转让价格为（人民币）元整，大写（人民币）。

　　第三条付款方式双方一致同意购房款由乙方分期支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时，乙方应支付购房款元（大写）；剩余房款元（大写）在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后，在交付乙方房产证同时由乙方全部支付。甲方在收款时应向乙方出具收据。

　　第四条房屋交付甲方应于本合同生效之日起日内，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋情况符合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。

　　第五条房屋过户房屋交付乙方后，甲方应该在时间内办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权证办理到乙方名下，办理产权证相关费用由甲方承担。

　　第六条甲方的承诺保证甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。甲方保证该转让房产不涉及

　　第三方的权利，本合同签订前该房屋集资、购房款、天然气管道安装费、壁挂炉安装费用、物业管理费及其他应该交纳的费用已全部交清，如有尚不交纳或拖欠的费用，由甲方全部承担。

　　第七条违约责任。甲方违反本合同约定，不能在约定时间内交付上述房屋的'，每逾期____日，甲方应按乙方已付购房款的万分之二承担违约责任；逾期超过三个月时，乙方有权单方解除本合同，甲方应承担全部购房款20%的违约金。乙方违反本合同约定，不能在约定时间内支付约定的购房款，每逾期____日，甲方按应付购房款的万分之二计算滞纳金，逾期超过三个月时，甲方有权单方解除本合同，乙方应承担全部购房款20%的违约金。

　　第八条本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。

　　第九条本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由贵港仲裁委员会仲裁。

　　第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

　　第十一条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　________年____月____日

房屋转让合同3

　　转让人(以下简称甲方)______

　　受让人(以下简称乙方)______

　　根据房产交易管理有关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，就房屋转让相关事宜达成一致，订立本协议，共同履行。

　　第一条甲方同意将本人坐落在________________房屋转让给乙方。房屋建筑面积______平米，房屋所有权证编号____;国有土地使用权证编号____。甲方出售房屋已征得房屋共有人(承租人)的同意，并为此承担相应的法律责任;乙方对上述房屋已经充分了解，同意购买上述房屋。

　　第二条房屋成交价格为人民币_____元，大写_______________。

　　第三条付款形式：乙方于____年____月____日前给付甲方购房定金___元(购房定金可充抵房款)第___期，乙方于____年_____月_____ 日前给付甲方购房款____元;乙方于____年____月____日前给付甲方购房款_____元;乙方于_____年_____月_____日前给付甲方购房款_____元;甲方交付房屋。

　　第四条房屋权属交易登记手续，由甲乙双方共同配合办理。相关税费_______(1由甲乙双方按规定各自承担;2甲方或乙方承担;3其它)

　　第五条若房屋成交价低于市场评估价，相关税费根据有关规定按市场评估价缴纳。缴纳方式以本协议第4条规定。

　　第六条该房屋内附属设施等在房屋交接时，应列写房屋移交清单，甲乙双方签字后认可。

　　第七条本协议经甲乙双方签字，乙方给付甲方购房定金后即生效。协议生效后，如甲方违约，应退赔购房定金的'双倍给乙方;如乙方违约，购房定金归甲方所有。另有约定按约定的内容履行。

　　第八条甲方保证该房屋权属清楚，若发生房屋权属纠纷及债权债务等，由甲方负责清理，并承担民事责任。如由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿;若致使本协议不能继续履行，还应承担违约责任。

　　第九条乙方逾期付款，

　　每逾期一天按逾期应交款额的千分之__向甲方支付逾期违约金。甲方逾期交付房屋，每逾期一天按已付房款的千分之___向乙方支付逾期违约金。

　　第十条其它约定事项：_________________________________________

　　第十一条本协议一式三份，甲乙双方各执一份，房产交易管理部门一份。

　　第十二条本协议中所述房屋权属均指房屋所有权和国有土地使用权。本协议中铅印部分的文字具有同等法律效力。

　　甲方：___________________ 乙方：___________________

　　身份证：_________________ 身份证：_________________

　　联系电话：_______________ 联系电话：_______________

　　住址：___________________ 住址：___________________

　　签订时间：____年____月____日

　　签订地点：____________________

房屋转让合同4

　　卖房屋指标方(甲方)：_____

　　身份证号码：_____

　　购房屋指标方(乙方)：_____

　　身份证号码：_____

　　甲乙双方在平等自愿、互惠互利友好协商的基础上，就巴彦尔灯治沙林场棚户区改选项目楼房指标转让事宜达成如下协议，供双方共同遵守：

　　一、甲方将其所在巴彦尔灯治沙林场棚户区改造项目房屋指标(楼房建址：巴林桥场部南)转让给乙方，由乙方借甲方名义购买该楼房及仓库。

　　二、该楼房位于大板镇园林街南林苑小区，(房号为_____幢楼_____单元_____号)，面积为_____平方米。

　　三、棚户区改造补贴(国家及自治区补助款贰万元)均由甲方享有，乙方不得占用，以后如有国家的其他补助款，也均由甲方享有。甲乙双方必须在此合同签订之时，一次性付给甲方人民币叁万元整(不包括国家及自治区补助款贰万元楼房指标转让费叁万元)，交楼房首付款时付给甲方贰万元整。

　　四、该楼房的`购房款和税费全部由乙方支付，该楼房的一切权利归乙方所有，甲方对该楼房不享有任何权利。

　　五、该楼房的购房款和税费由乙方以甲方的名义直接支付给收款单位，但无论以何种方式支付，甲方都只是名义上的付款人，真正的付款人实为乙方，因购买该楼房而开具的收据、发票、合同及其他书面材料甲方均应交给乙方保管。甲方必须协助办理楼房贷款，按规定楼房贷款为甲方名。

　　六、甲方应在接到有关该住房购房款和税费的交纳通知后二日内在交通和通讯便利的情况下将交纳的时间、金额与地点等事项及时通知乙方，以便乙方按时交纳。

　　七、甲方应在获得房屋所有权证后当日内重新签订楼房买卖合同并将该证交给乙方保管，并在国家有关政策规定该房屋能交易后，积极地协助乙方将房屋过户到乙方名下，办理所有权证，如果单位允许直接过户乙方名下，所需过户费用全部由乙方承担。

　　八、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，签订补充协议予以解决，或按国家有关规定处理。

　　九、本合同自签订之日起生效，至房屋过户为乙方房屋所有权证后止。

　　十、如林业住宅楼停建，甲方如数退还乙方各项付款，终止此合同。

　　十一、本合同由甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

房屋转让合同5

　　甲方：身份证号：

　　乙方：身份证号：

　　甲、乙双方在自愿、平等基础上，就甲方向乙方转让甲方在三五三八工厂草场坡三宿舍职工改造分配房的购买权一事达成如下协议：

　　一、甲方自愿将在三五三八工厂三宿舍福利分配购买房权转让给乙方，转让费为人民币壹拾万元整（元）。

　　二、乙方认同甲方单位制定的关于改造分配房的认购方法，价款支付方式等相关规定，按厂方要求交纳购房款。

　　三、甲方应积极和三五一三工厂相关部门协商，在“改造房”所有权的'变更中给予配合，直接将房屋的所有权人变更为乙方购买人拥有，以免在以后发生纠纷，变更后甲方再无任何干涉权，不得反悔。

　　四、此次购买权转让，经甲乙双方自愿商定确定，具有法律效力，是在双方公平、自愿并出自各自利益关系上确立此交易，签订此合同，必须双方共同遵守。那方悔约，那方赔偿对方壹拾万（元）的经济损失。

　　五、在甲方将房屋所有权户名变更过给乙方户名下后，乙方一次性支付给甲方全部转让购买权款壹拾万元整（元）。甲方如悔约什么时间悔约按什么时间当地房屋市场价加倍赔偿乙方。乙方如悔约，甲方只退乙方交到厂方的购房款和费用，壹拾万元（元）的转让款不退。

　　六、甲乙双方在履行本协义中如发生争议，应协商解决，协商不成时，可向仲裁委员会申请仲裁，或向所在地人民法院起诉。

　　七、在本协议执行过程式中，如发生问题，由双方当事人出面协商解决，与他人无关。

　　八、本协议一式两份，自双方签字后生效，由甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（签名）：乙方（签名）：

　　中证人（签名）：

　　年月日

房屋转让合同6

　　甲方名称：________________乙方名称：________________

　　（承包方）（受让方）

　　地址：________________________________地址：________________________________

　　为了规范农村土地承包经营权流转行为，维护流转双方当事人合法权益，促进农业和农村经济发展，根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律法规和政策规定，本着自愿互利、公正平等的原则，经甲乙双方协商，订立如下土地承包经营权流转合同：

　　一、土地承包经营权流转方式：

　　甲方采用____方式将其承包的土地流转给乙方经营。

　　二、流转土地用途：

　　乙方不得改变流转土地农业用途，用于非农生产，合同双方约定：________

　　三、流转的期限和起止日期：

　　合同双方约定，土地承包经营权流转期限为__年，从__年__月__日起，至__年__月__日止。

　　四、流转土地的种类、位臵、面积、等级：

　　甲方将承包的耕地（荒地、林地及其他土地）__亩流转给乙方，该土地具体位臵（名称、四至)。（可具体列表说明，并附土地现状平面图）。

　　五、流转价款及支付方式、时间：

　　合同双方约定，土地流转费用以现金（实物）支付。乙方每年（时间，或一次性）支付甲方__元／亩，（或实物__公斤／亩），合计__元（或实物__公斤）。

　　六、甲方的权利和义务：

　　（一）权利：按照合同规定收取土地流转费，按照合同约定到期收回流转的土地。

　　（二）义务：协助乙方按合同行使土地经营权，帮助调解乙方和其它承包户之间发生的用水、用电等方面的纠纷，不得干预乙方正常的生产经营活动。

　　七、乙方的权利和义务：

　　（一）权利：在受让的土地上，具有生产经营权。

　　（二）义务：在国家法律、法规和政策允许范围内，从事生产经营活动，按照合同规定按时足额交纳土地流转费，对流转土地不得擅自改变用途，不得使其荒芜，对流转的耕地（荒地、林地等）进行有效保护。

　　八、合同的变更和解除：

　　有下情况之一者，本合同可以变更或解除：

　　（一）经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和个人利益的；

　　（二）订立合同所依据的政策发生重大调整和变化的；

　　（三）一方违约，使合同无法履行的；

　　（四）乙方丧失经营能力使合同不能履行的；

　　（五）因不可抗力使合同无法履行的。

　　九、违约责任：

　　（一）甲方非法干预乙方生产经营，擅自变更或解除合同，给乙方造成损失的`，由甲方赔偿乙方损失。

　　（二）乙方违背合同规定，给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任。

　　（三）乙方有下列情况之一者，甲方有权收回土地经营权：不按合同规定用途使用土地的；荒芜土地、破坏地上附着物的；不按时交纳土地流转费的。

　　十、合同纠纷的解决方式：

　　甲乙双方因履行流转合同发生纠纷，先由双方协商解决，协商不成的由村民委员会或乡（镇）人民政府、街道办事处等调解解决。不同意调解或调解无效的，双方协商向县级农村土地承包纠纷仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。不服仲裁决定的，可在收到裁决书之日起30日内向人民法院起诉。

　　十一、其他约定事项：

　　（一）本合同一式四份，甲方、乙方及原发包方各一份，乡镇农村土地承包合同管理机构一份。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。如果是耕地转让合同或专业生产经营项目流转合同，应以原发包方同意之日起生效。

　　（二）合同甲、乙双方约定的其他事项

　　（三）本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成一致意见，形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方签字：（受让方）________________乙方签字：（承包方）________________

　　年月日年月日

　　村集体经济组织或村委会批准或备案意见（盖章）：________

　　__年__月__日

房屋转让合同7

　　出卖人(甲方)：_________________

　　身份证号码：_________________

　　买受人(乙方)：_________________

　　身份证号码：_________________

　　根据___________法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。

　　1、甲方自愿将其村证房位于_________市___________区________________________的房屋(建筑面积_________平方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(___________________元)的价款出售给乙方。(含地下室________________号________________平方米)

　　2、乙方支付甲方合同保证定金___________万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿;如乙方反悔本合同，定金不退。

　　3、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。

　　4、本合同签订后，甲方对_______________________________的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

　　5、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的'居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《__________________》;

　　6、违约责任：___________________________

　　7、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_________种方式解决。提交________________________仲裁委员会仲裁。依法向_____________________区人民法院起诉。

　　8、其他约定

　　9、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十、本合同一式5份，甲乙方各执一份，见证人各一份。

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　___________年___________月_________日___________年___________月_________日

　　见证人：___________________

　　___________年___________月_________日

房屋转让合同8

　　甲方（出让方）：________

　　乙方（买受方）：________

　　经甲、乙双方的友好协商，就甲方名下房产位于珠海市金湾区三灶镇琴石路林业站煤厂综合楼A栋302号房转让相关事宜达成如下协议：

　　一、厂综合楼A栋302号房产转让给乙方，面积均为103平方米（为三房二厅）。

　　二、甲方将该房的现状、装修、手续转让给乙方，转让总价为人民币壹拾叁万元整（￥130000.00元）签订本合同时即付清房款，该房产的权利及义务并即归乙方拥有。

　　三、由于该房目前未能办理“房地产权证”，甲方需确保上述房产来源合法性，如乙方在使用的过程中有第三方主张权利，甲方需负完全责任。

　　四、由于暂未能办证，如日后在政策许可的情况下，乙方需办理产权证时，甲方有义务给予协助办理，所需费用由乙方支付，甲方不得以任何理由拖缓或拒绝，乙方不支任何酬劳。

　　五、甲方需提供现有的手续给乙方（购买合同书、商品销售发票或收据等原件）。

　　六、甲方在收到乙方的`房款后，该房产的拥有权、处置权归乙方所有，甲方或第三方无权享有或主张权利。

　　七、本合同一式二份，甲、乙方各执一份，双方签字后即时生效，双方不得反悔，未尽事宜双方协商解决或向当地法院起诉及相关单位申请仲裁。

　　甲方（出让方）：________乙方（受买方）：________

　　身份证号码：________________身份证号码：________________

　　________年________月________日________年________月________日

房屋转让合同9

　　甲方：______身份证号：______

　　乙方：______身份证号：______

　　中间人：______身份证号：______

　　经甲、乙双方协商，甲方(冯刚)本着自愿的原则，将______年______月______日向安顺鼎城房地产开发有限公司购买的房屋(蓝天花园1—2号楼第五层1-5-1套房)名额转让给乙方(杨元兰)。双方协议如下：

　　一、甲、乙双方负责向鼎城房地产开发有限公司协商转让事项，将甲方(冯刚)姓名更改为乙方(杨元兰)，姓名更换为乙方后，该套房屋(蓝天花园1—2号楼第五层1-5-1)，乙方(杨元兰)是唯一所有者。

　　二、乙方一次性付清所有购房款人民币贰拾贰万伍仟肆佰元整(225400.00元)，以前甲方所付首期款人民币捌万元整(80000.00元)由开发商从购房总价中扣还给甲方。

　　三、甲、乙双方协商转让价为2160元/m2，此单价不受房屋开发商的.开盘价影响，房屋差价人民币贰万叁仟元整(23000.00元)由乙方一次性付给甲方。

　　四、乙方与房屋开发商签订购房合同后，此房屋的任何事项与甲方无关。

　　五、甲方和开发商的借款利息由甲方和开发商协商，乙方概不负责。

　　六、本协议一式三份，甲、乙、中间人三方各一份。

　　七、本协议签字之日起，在此前甲方与开发商签订的协议全部无效。

　　八、本协议从签字之日起生效。

　　甲方签字：______乙方签字：______

　　中间人签字：______

　　______年______月______日

房屋转让合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　为了保证双方当事人的合法权益，，经过友好协商，现将房屋转让有关事宜达成如下协议：

　　一、协议双方当事人

　　甲方：原房屋所有人： (以下简称甲方)

　　联系电话：

　　身份证：

　　乙方：购房人： (以下简称乙方)

　　联系电话：

　　身份证：

　　二、住宅基本情况

　　1、住宅为小区，六楼东户。该房是房权证城字第号。土地使用权号：集用()第号。

　　2、该房建筑面积平方米。其中套内面积平方米，公共分摊面积平方米.地下室建筑面积平方米。

　　3、水、电、天然气齐全，分户式集中供暖。附属设施窗棂子、双窗子、太阳能、晾衣架、油烟机随房屋一并转让。

　　4、该房屋占用范围内的土地使用权随该房一并转让，该房屋的相关权益随该房一并转让。

　　三、房款

　　按照甲乙双方协商一致的价格，房屋和地下室总金额(人民币)。

　　四、缴款期限

　　1、乙方在签订本协议之日缴纳房款(人民币)。

　　2、乙方在收到钥匙、房权证的同时缴纳剩余房款(人民币)。

　　五、交房期限

　　甲方必须在________年____月____日前，将房屋、房权证(原证)、土地证复印件(土地所有权归户居民所有)及所有钥匙交付乙方。

　　六、甲方违约责任

　　1、交房期限逾期超过____日，自约定交付之日起第二天，以乙方实际缴纳房款数为基数，按XX银行同期贷款利率向乙方支付违约金，协议继续执行。

　　2、逾期超过____日，乙方有权提出解除协议，并书面通知甲方，甲方在接到通知____日内退还全部已缴纳的房款，并按XX银行同期贷款利率向乙方支付违约金。

　　3、本协议签订后，如因甲方原因解除协议，甲方应当向乙方支付总房款百分之五的违约金。

　　4、因该房所发生的.________年____月____日前的产权纠纷和财务纠纷由甲方承担全部责任。

　　七、乙方违约责任

　　1、如未按协议规定期限缴纳房款，逾期超过____日，以实际逾期天数、应缴纳房款额为基数，按XX银行同期贷款利率向甲方支付违约金，协议继续执行。

　　2、逾期超过____日，甲方有权提出解除协议，并书面通知乙方，乙方在接到通知____日内将乙方实际缴纳房款扣除违约金后返还。

　　3、本协议签订后，如因乙方原因解除协议，乙方应当向甲方支付总房款百分之五的违约金。

　　4、因该房所发生的________年____月____日后的产权纠纷和财务纠纷由乙方承担全部责任。

　　八、双方约定的其他事项

　　1、交付房屋后，甲方不再享有该房的任何权利和义务。

　　2、房屋产权过户由乙方负责，所有税费有乙方承担，甲方必须到场签字，出具相关证明。

　　3、该住宅共用部分归户所有，公用设施的维护维修全体共同承担。

　　4、交付房屋之日物业管理、水、电、暖、天然气由甲方结清交接。

　　九、本协议在执行过程中发生争议，应首先协商解决，如协商不一致，应有县人民判决。

　　十、本协议签字盖章有效。

　　十一、本协议一式两份，双方各执一份。

　　十二、本协议自签订之日起生效。

　　中介人：

　　甲方：

　　乙方：

　　________年____月____日________年____月____日

房屋转让合同11

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　高坪区白塔路华洲房地产公司兴建商住楼二单元三楼二号属杜贤周、杜秀芳、杨树春、谭秀琼共同所有，建筑面积为122平方米现，经甲乙双方多次协商，乙方自愿将此房屋转卖给甲方，甲乙双方意见达成以下共识：

　　一、杨树春、谭秀琼将白塔路兴建商住楼二单元三楼二号，建筑面积为122平方米，以壹拾壹万元(￥：__元)的价格转卖给杜贤周、杜秀芳；

　　二、此协议双方共同遵守，不得反悔，如有一方反悔，反悔方必须付违约金伍万元(￥：__元)。

　　三、本协议一式两份，甲乙双方签字之时生效，具有法律效力，甲乙双方各执壹份，本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商一致另行签订补充协议，补充协议作为本协议的附件与本协议具有同等的`法律效力；

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　日期：__________

房屋转让合同12

　　转让方(下称甲方)：_________

　　受让方(下称乙方)：_________

　　甲乙双方经过友好协商，本着“公平、自愿、合法和诚守信用”的原则，达成如下协议，甲乙双方承诺共同遵守;

　　一、甲方同意将承租的坐落于房屋租赁权转让给安徽省照亮环保工程有限公司，从事正常建设工程经营活动;期限为五年，自______年______月______日至______年______月______日。

　　二、该房屋转让费______元，______年______月______日一次性付清;

　　三、甲方保证转让的'房屋无任何债务纠纷，不拖欠任何部门和个人的货款、水费、电费、液化气费和工商管理费等费用;

　　四、甲方保证转让的房屋租赁权涉及到的所有证照合法、真实、有效，没有任何虚假的内容;

　　五、甲乙双方必须严格按照本协议履行各自的义务，不得擅自变更或解除本协议;

　　六、本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等的法律效力;

　　七、在履行本协议的过程中，如发生争议，应当协商解决;如果协商不成，任何一方有权利向芜湖市镜湖区人民法院提起诉讼。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

房屋转让合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方于20xx年5月12日签订《房屋转让合同》，甲方已于20xx年5月13日将合同所涉房屋，即位于XX市房屋交付乙方占有、居住、管理，由于客观原因，双方未办理该房屋所有权权属变更登记，产权仍在甲方名下，现双方本着自愿、公平原则，经友好协商，就《房屋转让合同》有关事项作补充协议。

　　一、《房屋转让合同》所约房屋如遇被政府征收、征用、拆迁或因其他原因灭失，基于此而产生的利益、义务由乙方享有、承担。

　　二、前条所述事件发生，实现权益或履行义务的过程中所需手续由乙方以自己名字与相对方办理，如签订房屋补偿协议、履行补偿协议、接受补偿款等具体事项。

　　三、如相对方要求必须以甲方名义办理，则甲方应当委托乙方代理。

　　四、如房屋灭失后，通过还迁补偿而获得房屋，新登记造册的产权人仍是甲方，则甲、乙双方应向房屋管理机关申请办理房屋所有权权属变更登记，该房屋产权过户至乙方名下。

　　五、办理房屋产权过户手续所产生的.一切费用由乙方承担。

　　上述约定符合法律规定，一式两份，甲、乙双方签字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

房屋转让合同14

　　转让方（甲方）

　　承接方（乙方）

　　甲乙双方经友好协商将新湘川饭店转让事宜达成以下协议：

　　一、甲方同意将尉犁县孔雀北路西则银华小区原新湘川饭店所有设施设备及饭店内物品转让给乙方，合同经签订后饭店所有权归乙方所有。

　　二、甲乙双方在合同签订之日前饭店所承担的一切费用由甲方承担，乙方在年月担。

　　三、甲乙双方经协商转让费为xx元（大写：xxxx）其中包括房屋租赁费（即x年xx月xx日至x年xx月xx日）及饭店内所有设备设施，房租到期后由乙方自行承担后期饭店租赁费用。

　　四、甲乙双方约定在年月日办理饭店的转让接交手续。

　　五、付款方式：乙方在x年xx月xx日预付转让费120000元（大写：壹拾贰万元整），待甲方办理完所有手续后壹个工作日内将剩余款50000元（大写：伍万元整）交付甲方。若延期壹天乙方向甲方交付每天5000元违约金。

　　六、甲方需将工商经营执照、税务登记证到有关部门注销。将垃圾清运费、排污费、物业费、水电费等交费票据提供给乙方。

　　七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，如有未尽事宜，经双方协商解决。如有一方毁约赔偿对方200000元（贰拾万元整）经济损失。以上解决不成，甲乙双方均可提交当地人民法院裁定。

　　八、甲乙双方签字后，本合同即可生效。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　日期：

房屋转让合同15

　　卖方：_________（以下简称甲方）

　　_________年出生，

　　住_________，

　　身份证_________，

　　买方：_________（以下简称乙方）

　　_________年出生，

　　住_________，

　　身份证_________，

　　买卖双方依据“诚实信用”的原则，共同资源成立本合同条款如下：

　　一、标的。

　　卖方将其所有的_________间上下_________层楼房（房屋）包括（座落：_________，范围：东_________西_________南_________北_________，）一次性出卖给买方所有，该房屋的占地范围土地使用权同时转让给买方享有。

　　二、价款。

　　该房屋买卖（占地范围土地使用权转让）成家价款￥_________元（大写：_________佰拾万仟元）。

　　三、交付。

　　①房款交付。

　　20xx年xx月xx日买方向卖方交付定金￥ _________元（可抵作房款），20xx年xx月xx日前向卖方交房款￥ _________元，余下房款￥ _________元，买方于20xx年xx月xx日前向卖方交付。附加条件：若买方未按本合同的约定期限付房款，卖方有权解释本合同，交款以卖方出具收据手续为准。

　　②房屋交付。

　　卖方于20xx年xx月xx日前向买方交付该整个房屋，同时将房屋的产权手续_________交付给买方。

　　四、变更（过户）。

　　买方办理该房屋过户手续，卖方应提供有关证明材料，办理房屋过户的`费用由_________方负责。其中含开发商房产证押金肆万元整，待房产证办齐付开发商肆万元，房产证办齐办不齐与卖方无关。

　　五、其他条款。

　　①卖方确保在本合同签订之前对房屋享有所有权并确保该房屋没有担保债券、没有抵押、查封、拍卖等，债权债务由卖方承担。

　　②在本合同签订之日前，该房屋的债务及纠纷由卖方承担，在本合同签订之日后该房屋产生的债权债务及纠纷由买方承担。

　　六、违约责任。

　　若有一方违反本合同，违约方向对方支付违约金为总房款额的_________ %，并赔偿响应损失。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________